生产合同(篇1)
发包人:____________
承包人:____________
为加强建设工程安全管理,预防和减少生产安全事故,保障从业人员生命和财产安全,明确发、承包双方安全责任,依据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》等法律、法规规定,经双方协商签订本协议。
工程名称:____________
工程地址:____________
协议期限:同本工程《施工合同》。
一、发包人的安全责任:
1、发包人不得对勘察、设计、施工、工程监理等单位提出不符合建设工程安全生产法律、法规和强制性标准规定的要求,不得压缩合同约定的工期。
2、发包人不得明示或者暗示承包人购买、租赁、使用不符合安全施工要求的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件、消防设施和器材。
3、工程项目开工前,发包人必须对承包人安全资格和安全保证条件进行审查,合格后方可施工。
对承包人的安全资格和安全保证条件审查,应包含下列内容:
(1)《营业执照》、《资质证书》和《安全生产许可证》。
(2)法定代表人证书或法人授权委托书。
(3)项目经理的《注册建造师证书》、《安全生产考核证》。
(4)主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员和特种作业人员的配置及持证上岗情况。
(5)配备的机械、安全防护设施、安全用具满足安全生产需要。
4、开工前发包人必须对承包人项目负责人等进行全面的安全技术及文明施工交底。
5、承包人的《施工组织设计》须经总监理工程师、发包人现场代表和安全部门审查批准后方可施工。
6、不定期检查施工现场,对承包人在施工中违反安全生产规定的行为予以制止和纠正,必要时发出书面《整改通知书》,对严重违章的行为可令其停工整改。
二、承包人的安全责任:
1、承包人应当依法取得相应等级的资质证书,并在其资质等级许可的范围内承揽工程。
2、承包人主要负责人依法对本单位的安全生产工作全面负责。
承包人的项目负责人应当由取得相应执业资格的人员担任,对建设工程项目的安全施工负责,落实安全生产责任制度、安全生产规章制度和操作规程,确保安全生产费用的有效使用,并根据工程的`特点组织制定安全施工措施,消除安全事故隐患,及时、如实报告生产安全事故。
3、承包人必须贯彻执行国家、行业及一拖公司有关安全、文明施工的各项规章制度。严禁使用未成年人和有职业禁忌的人员进行施工作业。
4、承包人应当设立施工现场安全生产管理机构,施工人员超过30人的,需设置专职安全员;施工人员在30人以内的,需设置兼职安全员。
5、承包人对所承担的施工项目须编制《施工组织设计》,对特殊作业、危险作业项目须编制《专项施工组织设计》,《施工组织设计》和《专项施工组织设计》须经总监理工程师、发包人现场代表和发包人安全部门审核同意后方可施工,特殊作业、危险作业施工时安全员须现场监督。
6、承包人的特种作业人员,必须按照国家有关规定经过专门的安全作业培训,并取得特种作业操作资格证书后,方可上岗作业。
7、建设工程施工前,承包人负责项目管理的技术人员应当对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明,并由双方签字确认。
8、承包人应当在施工现场入口处、施工起重机械、临时用电设施、脚手架、出入通道口、楼梯口、电梯井口、孔洞口、桥梁口、隧道口、基坑边沿、爆破物及有害危险气体和液体存放处等危险部位,设置明显的安全警示标志。安全警示标志必须符合国家标准。
施工现场暂时停止施工的,承包人应当做好现场防护。
9、承包人应当将施工现场的办公、生活区与作业区分开设置,并保持安全距离;办公、生活区的选址应当符合安全性要求。职工的膳食、饮水、休息场所等应当符合卫生标准。承包人不得在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍。
10、承包人应当在施工现场建立消防安全责任制度,确定消防安全责任人,制定用火、用电、使用易燃易爆材料等各项消防安全管理制度和操作规程,设置消防通道、消防水源,配备消防设施和灭火器材,并在施工现场入口处设置明显标志。
11、承包人应当向作业人员提供安全防护用具和安全防护服装,并书面告知危险岗位的操作规程和违章操作的危害。
12、作业人员应当遵守安全施工的强制性标准、规章制度和操作规程,正确使用安全防护用具、机械设备等。
13、承包人采购、租赁的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件,应当具有生产(制造)许可证、产品合格证,并在进入施工现场前进行查验并配专人管理。
14、承包人在使用施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施前,应当组织有关单位进行验收,验收合格后方可使用。
15、作业人员进入新的岗位或者新的施工现场前,应当接受安全生产教育培训。未经教育培训或者教育培训考核不合格的人员,不得上岗作业。
16、承包人应当为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险。
17、承包人应自觉接受发包人安全部门的监督和指导。对发包人安全部门提出的安全整改要求必须及时整改。施工过程中一旦发生人身事故或危及生产运行的不安全情况,必须立即报告发包人安全部门。
18、承包人应对工作地段采取的安全技术措施、工作班人员状态以及施工中的安全责任负责;如因承包方采取的安全措施不当、违反有关安全操作规程、规定及本协议所列安全事项而造成的一切事故或对第三方造成损失的,均由承包人承担所造成的经济损失及法律责任。
三、施工现场安全由建筑施工企业负责。建设工程实行施工总承包的,由总承包单位对施工现场的安全生产负总责。分包单位向总承包单位负责,服从总承包单位对施工现场的安全生产管理。承包人必须依法加强对建筑安全生产的管理,执行安全生产责任制度,采取有效措施,防止伤亡和其他安全生产事故的发生。施工中发生事故时,承包人应当采取紧急措施减少人员伤亡和事故损失,并按照国家有关规定及时向有关部门报告。
四、本协议一式四份,发包人、承包人各执二份,与工程施工合同同时签署、同时有效。
发包人:________(签章)承包人:________(签章)
定代表人:________法定代表人:________
委托代理人:________委托代理人:________
____年____月____日____年____月____日
生产合同(篇2)
甲方:(生产方名称)
乙方:(订购方名称)
根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规规定,甲、乙双方本着平等、自愿、公正、诚实信用的原则,就以下事项达成协议,签订本合同,共同遵守:
一、产品名称
(生产方生产的产品名称)。
二、规格及数量
(产品规格及数量)。
三、价格
(产品价格)。
四、交付方式
1. 乙方向甲方支付合同的货款后,由甲方按照本合同的要求生产产品。
2. 甲方应在产品生产完成后30天内交付乙方,乙方指定交付地点为(地点)。
五、质量标准
1. 产品应符合国家有关标准和甲、乙双方商定的质量标准。
2. 在产品交付后,乙方有权对产品进行检验,如发现存在质量问题,应及时向甲方提供有效的通知,并按约定对产品进行处理。
六、付款方式
1. 乙方应在合同签订后(时间)内向甲方支付货款(货款、付款方式)。
2. 若乙方未能按时付款,则应承担违约责任,并按约定支付违约金。
七、保密条款
1. 甲、乙双方应对本合同所涉及的商业机密、技术资料进行保密,如泄露造成损失,应承担相应的法律责任。
2. 甲、乙双方应妥善保管本合同及相关资料。
八、违约责任
1. 合同双方应在履行合同时互相配合,不得违反法律法规和合同约定。
2. 如因一方的原因未能履行本合同,应承担相应的违约责任,并按约定支付违约金。
九、争议解决
本合同如有争议,甲、乙双方应通过友好协商解决。协商不成时,提交有管辖权的人民法院诉讼解决。
十、其他条款
1. 合同双方在执行本合同时,如需就本合同内容作出变更,应采用书面方式协商确定变更内容,并经双方签署正式的变更协议后生效。
2. 本合同自双方代表在本合同上签字之日起生效,有效期为(日期)。
甲方(盖章):(生产方签字,日期)
乙方(盖章):(订购方签字,日期)
生产合同(篇3)
甲方:
乙方:
此协议作为“项目经理目标责任承包协议书”的补充协议,甲方将合同约定的建筑工程项目委托乙方施工,为了明确双方的安全生产责任,确保施工安全,双方在签订合同的同时,签订本协议,双方必须严格执行。
协议内容:
一、甲方责任:
1、 认证贯彻和执行国家及省、市关于加强企业安全生产的各项规定、法规及条例,贯彻落实“安全第一,预防为主”的方针。
2、 甲方不得严格要求乙方违反安全管理的规定进行施工。
3、 配合行业安全检查人员依法实施的监督检查。
4、 随时进行安全文明施工的监督检查。
5、 甲方监督施工单位对施工人员(包括民工、临时工)进行入场安全教育。
6、 在施工过程中甲方监督有权查处、制止乙方的违法行为,并根据有关规章制度给予处罚。
二、乙方责任:
1、 乙方在整个合同履约期间内,在施工过程中,甲方负责派驻安全管理员,乙方负责在施工区域内的安全责任:乙方服从甲方、现场监理即总包的管理,并遵守有关安全生产的法律、法规、规章和规范性文件等的要求或规定,以确保施工人员在安全环境下施工。
2、 乙方在进场时应委派兼职安全员负责日常安全检查和整改;应符合法律、法规、规定和条例等要求的各项安全生产应急预案及各种的安全操作规程,特种作业工人的审证考核制度及各项安全生产岗位责任制度和定期检查制度。乙方保证一旦出现任何安全事故,能立即保护好现场,拯救任何伤员,保证施工生产的正常进行,并向雇主报告。由事故责任方承担施工的责任和发生的费用。
具体要求如下:
(一) 施工前安全要求:
1、 签订安全协议及管理协议;健全施工现场的安全管理体系,明确双方现场管理的对口工作人员,并佩戴明显标志。
2、 乙方在进场后根据施工图及施工现场实际情况,分析识别危险源,并编制应急预案,向甲方提供施工方案、应急预案、施工平面布置图和施工安全保证措施各项安全管理制度等资料。
3、 乙方必须给现场作业人员上人身意外伤害保险。
4、 乙方必须对所有人员配备必要的劳保用品及安全装备。
(二) 施工过程安全管理
1、 施工作业人员进入施工区作业,只能到允许的作业区域进行施工,不准乱跑乱窜,严禁携带烟火等。
2、 进入特殊部位的施工作业人员必须按规定着装,佩戴符合国家标准的安全帽以及工作要求的劳保护具。
3、 施工工程中严格执行《作业许可证管理制度》,动火作业、进入受限空间作业、现场破土作业、临时用电作业、高处作业等危险性作业,必须办理作业许可证。
4、 严格执行吊装作业要有方案和安全措施,高空作业必须系好安全带。
5、 施工期间,乙方应及时整理和安排材料、建筑垃圾等,做到完工现场清,严禁从高空直接向下抛物,以上物品在不需用时应按甲方要求及时清理出工地。
(三) 施工要求:
1、 施工材料排放整齐有序,不得堵塞消防通道和影响施工人员的操作、巡检。
2、 严禁触动正在施工的管道、阀门、电线和设备等。
3、 高处作业必须采取防止火花飞溅的庶挡措施。
4、 施工动火作业,要有专项安全措施,由动火单位提出,项目经理、安全员、监理工程师检查确认,共同签发“动火证”后方可施工。并按要求对动火区域采取有效的防火措施,配置消防灭火器材,设专人看护。
(四) 乙方出现违章情况,应接受甲方处罚,处罚标注如下:
施工现场安全施工管理处罚标注:
序号违章情况描述处罚标注
1施工现场发生火灾事故,对责任单位处罚。50000元/次
2现场发生偷盗事件,返还偷盗财物或赔偿实际损失及按公安部门意见处罚。对当事人及所在单位均处罚。10000元/次
3现场发生打架斗殴事件,不论缘由,对当事人及所在单位均处罚。5000元/次
4现场发生对成品半成品破坏事件,除恢复或赔偿实际损失外,对负责人所在单位进行处罚。5000元/次
5现场施工违章指挥。500元/次
6高空作业人员不系安全带。500元/次
7在施工现场、仓库吸烟。200元/次
(五) 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,双方签字后生效。
甲 方:
乙 方:
联系电话: 联系电话:
年 月 日
生产合同(篇4)
为保证施工项目安全生产工作的顺利开展,贯彻“安全第一,预防为主”的方针,本着总包对分包管理负责的态度,特制定如下办法:
1、具体要求
(1)各项目经理部、各分包单位、安全总监为现场安全工作的最高管理者,分包单位必须服从管理,对不服从者导致的现场管理混乱,处罚违约金300~3000元。
(2)进入施工现场的各分包单位使用的劳动保护用品及临时设施必须经总包单位检验并验收合格后方可投入使用。
(3)所有分包单位必须遵守国家、当地政府主管部门、总包单位的有关规定。所有施工人员要经过“三级教育”,管理人员要经过公司教育,做到持证上岗。
(4)所有分包单位必须持有政府主管部门颁发的安全生产资质证书;特种作业人员必须持证上岗,并将复印件报安全总监备案。
(5)各分包单位自带的机械设备、搭设的施工棚架及线路架设,必须严格按照部颁标准,并经过验收后方可使用。
(6)分包单位要设有专职安全人员,并纳入项目安全管理之中,按时参加项目安全会议及所组织的安全检查。
(7)项目安全目标管理,要求各分包单位必须服从项目安排,做好各项安全工作,对于影响安全目标完成的分包单位,视情节轻重扣除违约金500~3000元。
(8)现场内的安全设施、用民设备、电箱、防护设施、脚手架搭设等不得随意拆改,一经发现,处以分包单位1000罚款,个人100元罚款。
(9)施工现场所有电焊、气焊工作必须有火证及看火员,电焊机一、二次线和焊钳、氧气瓶、乙炔瓶要符合国家标准。
(10)施工中用的临电及机械设备必须经常检查,严防漏电,所有电器设备必须绝缘良好,漏电保护要灵敏,安全可靠。
(11)各分包单位要严格用工管理,不得跨地区使用人员。
(12)各分包单位要严格执行职业安全健康和环境保护管理体系的各项管理要求。
2、事故经济责任
(1)凡由于分包单位违章指挥、违章操作、违反劳动纪律造成事故(包括未注册、未进行安全教育、无上岗证、特殊工种无操作证等),事故经济损失自负。
(2)两个分包单位交叉事故按事故责任大小以责论处。
(3)对于全额分包的施工单位,事故经济损失和行政责任自负。
3、现场处罚
(1)对于有下列情况之一者,项目安全总监可依照合同或协议约定扣罚分包队伍违约金500~20XX元,直至责令停工。
○1事故隐患严重,直接危及生命安全的。
○2接到各级安全监督人员下发的重大隐患通知单未及时整改的。
○3施工现场自带的机械设备、各种架子未经验收就投入使用的。
○4忽视安全生产,不按安全规程组织施工,违章指挥、违章作业现象严重的。
(2)职工违反安全纪律,违章作业,按规定罚款5~100元。
生产合同(篇5)
出租单位:____________________________________
地址:____________邮码:____________电话:____________
法定代表人:____________职务:____________
承租单位:____________________________________
地址:____________邮码:____________电话:____________
法定代表人:____________职务:____________
为了明确出租方与承租方的权利义务,根据《中华人民共和国民法典》的有关规定,经双方充分协商,特订本合同,以便共同遵守。
第一条租赁财产及附件的名称、数量、质量与用途__________________
第二条租赁期限
租赁期共________年零____月,出租方自________年____月____日起将____交付承租方使用,至________年____月____日收回。
第三条租金数额、结算方式及交纳期限
根据国家规定的____的租金标准,承租方每月应向出租方交付租金____元,交纳租金的时间为每月的最末一日。
第四条租赁财产的维修保养
租赁期间,____的维修与保养由____方负责,一切维修保养费用均由____方承担。
第五条出租方与承租方的变更
1.在____出租期间,出租方如将____所有权转移给第三方,应告知承租方____所有权转移的情况。____所有权转移后,____所有权取得方即成为本合同的当然出租方,享有原出租方享有的权利,承担原出租方承担的义务。
2.承租方如因工作上的需要,将____转让给第三方承担使用,必须事先征得出租方的同意。取得____使用权的第三方即成为本合同的当然承租主,享有原承租方的权利,承担原承租方的义务。
第六条违约责任
1.出租方的违约责任_____________________________________________
2.承租方的违约责任_____________________________________________
第七条遇不可抗力而造成____的损环或灭失,经有关部门鉴定属实,承租方及时向出租方说明情况,不负修复或赔偿的责任。
第八条在本合同规定的租赁期届满前____日内,双方如愿意延长租赁期,应重新签订合同。
租赁期间,合同双方的任何一方均不得擅自修改或随意废除合同。本合同中如有未尽事宜,须经合同双方共同协商,作出补充规定,补充规定与本合同具有同等效力。
第九条因本合同发生争议,按项解决:
1.向____仲裁委员会申请仲裁;
2.向____人民法院起诉。
第十条本合同正本一式二份,双方各执一份。
出租方:____________
代表人:____________
________年____月____日
承租方:____________
代表人:____________
________年____月____日