基于不同的现实原因,有许多工作任务与合同有关。你是否了解如何拟定规范的合同?本文作者经过整理为你编辑了“建筑工程业主支付担保合同”。如果你觉得这篇文章对你有帮助,希望能将它分享给需要的人!
建筑工程业主支付担保合同 篇1
建筑工程业主支付担保合同
一、合同双方
甲方:(业主单位简称)_____
乙方:(担保公司简称)_____
二、背景
为确保(工程名称)____的施工安全、质量与进度,甲方向乙方支付保证金____元。保证金将在竣工结算后,扣除应付的工程价款后返还甲方。经协商,双方达成以下合同:
三、担保方式
为保障甲方利益,乙方提供担保,对甲方已支付的工程款项进行赔付保证。担保方式为保证金担保。
保证金数额为____元,由乙方代为保管。
四、返还保证金
保证金将在工程竣工后,甲方验收合格并结清工程款项后的一个月内,退回甲方。
五、合同变更
根据工程实际情况,合同双方可根据协商,变更合同内容。经双方签字确认后生效。
六、争议解决
因合同履行所引起的争议,双方应积极协商解决。协商不成,可向有关仲裁机构申请仲裁,并接受仲裁裁决。
七、合同终止
1、本合同履行结束,甲乙双方履行完毕各自义务后,本合同自动终止。
2、本合同根据双方协议进行变更后,如因不可抗力原因无法继续履行本合同,双方应及时通知对方并协商解决办法,如不能解决,可以提前终止本合同,并按照有关法律法规的规定处理。
八、合同效力
本合同自双方签字盖章之日起生效。本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
甲方(盖章):____
乙方(盖章):____
日期:____
建筑工程业主支付担保合同 篇2
建筑工程业主支付担保合同
甲方(业主):
乙方(担保机构):
丙方(承包商):
鉴于:甲方拟与丙方签订《建筑工程承包合同》,乙方系经有关部门批准从事担保业务的担保机构,双方各自在其能力和职责范围内,为保障甲方在建筑工程建设过程中的合法权益而订立本合同。
第一条 担保额度
乙方承诺以现金对甲方支付担保金________________元,本次担保合同期限为________________年。
第二条 担保范围
1. 甲方按照《建筑工程承包合同》约定的时间、质量、技术标准、规格和安全要求支付工程款项及材料款项。
2. 若丙方未能按照合同约定完成工程建设或工程建设质量不符合安全要求或未对第三方侵权进行赔偿,则乙方承担甲方承诺支付的担保金。
第三条 担保期限
本次担保合同从甲方款项支付完毕之日起生效,至承包商完成工程总价款的支付日期止。
第四条 甲方权利和义务
1. 甲方在支付全部工程款项及材料款项之前不得要求乙方承担本合同项下担保责任。
2. 甲方支付全部工程款项及材料款项,或丙方完成工程总价款的支付后,乙方即解除本合同项下承保责任。
第五条 乙方责任和义务
1. 乙方应按照合同规定保证担保金项下义务的履行,提高信誉度,维护甲方正当权益。
2. 在丙方未能按照约定完成工程建设或工程建设质量不符合安全要求或未对第三方侵权进行赔偿时,乙方应及时履行担保职责。
3. 乙方应于计划偿付日期前10个工作日向甲方提供偿还担保金的书面通知。
第六条 丙方权利和义务
1. 丙方应按照合同规定履行工程建设义务,并保证工程建设质量符合安全要求,并借助第三方进行侵权风险评估。
2. 丙方应按照合同规定按时支付工程总价款,并应承担选择相应展期的风险。
3. 丙方支付全部工程总价款后,即可视为完成工程建设项目,乙方即解除本合同项下承保责任。
第七条 违约与约定
1. 甲、乙、丙双方承诺一方违约将受到相应惩罚。
2. 本合同内容如有争议,按照协商解决。
3. 本合同附件按整体构成本合同的完整部分,与本合同具有同等法律效力。
4. 在本合同生效期内,任何一方部分或全部提前终止本合同都需提前通知其他方书面通知。
第八条 其他
1. 本合同自甲方、乙方、丙方三方签字盖章之日起生效,并附有三份具有同等法律效力的原件。
2. 本合同经甲、乙、丙三方签字盖章之后生效。
3. 本合同未尽事宜由协商解决,未协商一致的,以法律法规为准则。
甲方签章:
乙方签章:
丙方签章:
建筑工程业主支付担保合同 篇3
建筑工程业主支付担保合同
甲方(业主):
乙方(项目公司/承包商):
丙方(担保机构):
根据中华人民共和国法律、法规的规定以及甲、乙、丙三方共识,为保护甲方在建筑工程建设过程中的权益,保证乙方能够按照约定按时完成工程质量并交付使用,丙方接受了甲方委托,同意对建筑工程进行支付担保,签订本《建筑工程业主支付担保合同》。
一、合同的定义和范围
本合同是甲、乙、丙三方之间的约定,主要规定了乙方在建筑工程期间所需的支付担保。本合同适用于由甲方委托乙方建设的所有建筑工程。
二、担保的方式和形式
1. 担保方式:丙方通过按约定的比例向甲方提供保证金或开立保函的方式进行担保。
2. 担保形式:甲、乙、丙三方所协商确定的保证金和保函的形式均被认为是有效的支付担保手段。保证金的金额以明确的数额为准,不得低于合同价款 10% 的金额;保函的金额以约定的数额为准。
三、担保的期限和解除
1. 担保期限:本合同的支付担保期限从甲方支付完合同价款的日起开始,并持续至乙方实际完成工程交付使用,且甲方确认验收合格的日期终止。
2. 解除的条件:当甲方验收建筑工程并确认合格时,丙方无条件解除本合同的支付担保。
3. 违约责任:若乙方未能在合同规定的期限内完成工程交付使用;或工程质量问题导致甲方提出索赔要求的,丙方将承担责任,扣除欠款后返还甲方的保证金。
四、担保费用
丙方对本合同所提供的支付担保服务按照甲、乙、丙三方协商的方式和标准收取担保费用。当甲方已向乙方付清工程价款且工程完工后证明工程质量合格时,丙方将不再收取任何担保费用。
五、违约责任
1. 若乙方没有按照约定时间内完成工程,且该行为严重影响工程进度的,甲方有权要求保险人支付保证金。同时,如果乙方的行为导致工程质量问题,甲方有权向丙方提出赔偿要求。
2. 若丙方在提供支付担保服务的过程中不按约定提供担保,或未能及时响应甲方的请求或要求,则应当承担相应违约责任。
六、解决争议
1. 本合同受中华人民共和国法律、法规的约束和保护。
2. 因本合同发生的争议,甲、乙、丙三方应通过协商解决;协商不成的,应提交仲裁机构或者人民法院处理。
七、其他事项
1. 本合同的任何修改和补充均须经三方协商一致,并办理相关手续后方能生效。
2. 本合同一式两份,甲、乙、丙三方各持一份,具有同等的法律效力。
本合同自双方签字盖章后生效。
甲方(业主):
乙方(项目公司/承包商):
丙方(担保机构):
建筑工程业主支付担保合同 篇4
建筑工程业主支付担保合同
合同编号:_________
甲方(担保人):_________公司
法定代表人:_________
住址:_________
邮编:_________
联系电话:_________
乙方(被担保人):_________
法定代表人:_________
住址:_________
邮编:_________
联系电话:_________
本建筑工程业主支付担保合同由上列各方于_________年_________月_________日在_________市订立。
鉴于:
甲、乙双方经协商一致,达成建筑工程业主支付担保合同,合同如下:
第一条为了确保乙方与_________(下称承包商)签署合同编号为_________年_________字第_________号建筑合同项下乙方支付义务得到切实履行,甲方利用自身担保经营权愿意为乙方向业主提供保证责任。为了明确双方权利、义务,依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国担保法》及其他有关法律法规规定,甲、乙双方经平等协商一致,订立本合同。
第二条按照《中华人民共和国担保法》的有关规定,甲方在对建筑合同的条款已做明确了解的情况下,愿意按合同的担保条款为乙方与承包商签订的建筑合同提供连带责任保证。
第三条甲方在为乙方提供连带责任保证前,乙方必须:
1.向甲方提供下列一项或数项反担保:
(1)经甲方认可的企业法人或自然人在乙方要求下正式向甲方签发以甲方为受益人的不可撤消的连带责任反担保保证书。
(2)以财产抵押(质)押给甲方,以作为偿付债务的担保。双方另订“抵(质)押合同”。其中抵(质)押物的有关内容见合同附件。
(3)经甲方认可的其他方式反担保措施。
2.同意为了抵消甲方向乙方追索保证责任的债务,甲方有权处分以上抵(质)押物。
第四条当承包商按保证责任规定向甲方索赔,且甲方认为索赔文件、单据或证明符合保证责任规定,甲方出于履行担保义务为乙方向承包商支付时,甲方对乙方及其继承人、受让人有绝对的追索权,不受乙方接受上级单位任何指令和乙方与任何单位签订的任何合同、文件的影响,乙方不得以任何理由拒付。
第五条甲方有权自代偿乙方收费外,还要向乙方收取自代偿之日起,按代偿金额的_________‰/天(_________‰)乘以实际代偿天数的补偿金。乙方必须在收到甲方的追债通知后的_________日内,无条件地向甲方偿清全部款项、费用及应付补偿金。
第六条担保条款的修改。
乙方要求甲方修改担保函内容时,须向甲方提交书面的修改申请和银行对所作修改的书面认可文件,在增加担保金额或担保展期的情况下,乙方还必须相应增加或延长对甲方的保障,否则甲方不接受乙方的修改申请。
第七条担保费用。
甲方在与乙方签署担保合同时,应当按照下列规定向甲方支付担保费及其它相关费用(具体见收费通知单):
1.担保费:
(1)担保费以担保金额为基数,按年率_________%计收。
(2)担保费计费按月计算,不足一个月的按一个月计费,在开具担保函时一次性收费。
2.其它费用:
甲方因开具担保函而发生的超过正常情况下的其它费用(如,甲方在对乙方进行检查所发生的费用等),由乙方支付。
3.履约保证金:
部分委托人在申请甲方为其担保前,需要向合作银行存入一定数额的履约保证金,该笔保证金主要用于债务到期后,乙方无法履行还款义务而产生的履约费用,保证金以现金形式提供,数额为提供担保金额的_________-_________%,当乙方如期履行合同后,由甲方通知银行直接将本息划回乙方账户。
第八条争议的解决
建筑工程业主支付担保合同 篇5
建筑工程业主支付担保合同
甲方:(业主)
乙方:(担保人)
鉴于:甲方与___________(承包商)签订的___________(建筑工程名称)工程承包合同中约定,工程款总额为 ___________元,工期为__年__月至__年__月,工程竣工后甲方应在__日内结算,如实结算工程款;
为保证工程顺利进行,甲方在工程款尚未支付时选择担保的方式确保工程的顺利进行,现甲方与乙方本着公平、公正、诚信的原则,经商定,达成如下协议:
第一条 担保方式
乙方向甲方提供________________(适用于保证金、保函等担保方式)担保金,作为甲方的工程款担保金,担保金额为人民币___________(大写:_______)元整。
第二条 担保期间
担保期间自本合同签订之日起,至甲方确认结算工程款并付清后终止。
第三条 担保费用
乙方因向甲方提供担保所产生的任何费用均由乙方自行承担,甲方无需支付任何担保费用。
第四条 担保金的扣除
在工程合同完工后,如工程有关当局或双方约定的验收程序合格,甲方应在规定的时间内予以结算工程款并付清,或在规定时间内发生违约,乙方同意本担保金全部或部分扣除,并从中承担有关的法律责任。如担保金扣除仍不足以弥补甲方的损失,甲方有权要求乙方予以赔偿。
第五条 担保费用的返还
在担保期限及工程款清算后,如无法发现有违约事项,乙方所提供的担保金应予返还,返还方式按照乙方的指示办理。
第六条 甲方保证
1. 甲方已已向乙方提供建筑工程合同的相关信息及保证此合同为存续有效合同,没有任何拖欠款项问题。
2. 甲方应按照工程合同支付款项,按照规定建立担保期间和清算时间,完好、完全履行工程合同中的义务和责任,保证工程逐步地按进度、及质量要求和工程合同规定的文本要求执行。
3. 甲方应按时支付由甲方自负的担保费用,提供相关抵押担保,不因甲方个人原因影响工程的施工和完成,及时安排、处理并消除影响工程开展或者工程交付的任何事件或影响因素。
4. 如有违约情况,乙方有权从甲方已付、未付和担保金帐户中划扣和扣除必须扣收的违约金。
第七条 乙方保证
1. 乙方保证提供的担保是真实有效的,与任何第三方无关系。
2. 乙方应严格遵守合同的款项分期和支付的日程表,保证给予甲方的任何担保资金的原则性正确性和平衡性。
3. 在担保期内,乙方不应使用、占用、贬低、冻结、侵占或在保证存续期间内变卖、转让担保资金、不进行捆绑交易、冲抵、债权置换或已经借入过的资金对担保项下的任何保证拥有或使用权产生影响或权益争议,同时也不得强制要求甲方提前清算或变动担保方案。
4. 乙方应在担保期间内妥善保管和管理担保金,将担保金存入原合同规定的指定帐户,不得借款、作为赠与、投资或抵押用途等,不得将担保金作为未经甲方同意的担保或任何其他用途。
第八条 违约和解
如一方或双方出现违反本协议的情况,违约方应承担相应的法律责任和经济责任。
如一方或双方申请解除本协议,应根据商定和法律规定,达成和解。
第九条 协议生效
本协议经双方签署,并经业主负责人签字盖章生效。
甲方(业主):___________
签字:____________
日期:____________
乙方(担保人):___________
签字:____________
日期:____________
以上是建筑工程业主支付担保合同的范文,仅供参考。在实际的签订合同过程中,应根据具体情况适当调整,并遵循法律法规的要求,以确保合同能够顺利执行并保障各方的权益。
建筑工程业主支付担保合同 篇6
建筑工程业主支付担保合同
甲方:_____________(以下简称“业主”)
乙方:_____________(以下简称“担保人”)
根据《中华人民共和国建设工程质量管理条例》的相关规定,为保障业主在建筑工程建设过程中的支付权益,甲、乙双方经协商一致,特签订本支付担保合同,共同遵守本合同条款。
一、担保范围
1. 担保总额:人民币_________元整(大写:_____________元)。
2. 担保时间:自本合同签订之日起,至______________年____月____日止。
3. 担保对象:业主向分包商或承包商支付工程款项的过程中发生的纠纷或违约行为。
二、担保期限
1. 乙方向甲方提供的担保期限不得超过施工工期的1.5倍。
2. 担保期限内,乙方应当确保资金安全,并严格按照本合同约定承担担保责任,直至业主在担保期限内完成相关工程款项的支付。
三、担保条件
1. 业主向乙方提供一份支付计划表,结合工程进度和财务状况,乙方可以根据该计划表向业主提供担保服务。
2. 担保期间,乙方应当及时了解业主向分包商或承包商发放工程款项的情况,并与业主保持联系。如发现欺诈、侵占、私分等不正当行为,应当提示业主及时采取措施。
3. 如分包商或承包商过程中出现纠纷或违约行为,乙方应当在第一时间接收业主的求助,并向业主提供必要的担保支付服务。相关费用由乙方自行承担。
四、担保责任
1. 在担保期内,如业主向分包商或承包商支付的工程款项存在未支付、漏支付或拖欠等情况,业主应当及时通知乙方,并向乙方提供相关证明材料,以便乙方及时提供担保支付服务。
2. 担保期间,若未发生纠纷或违约行为,乙方须在担保期届满前提前退还所有押金,亦无需向甲方支付任何利息。
3. 如有业主存在不诚信或恶意谋取不当利益的行为,或在申请担保服务时提供虚假材料,乙方有权解除合同,同时保留对该业主追究法律责任的权利。
五、法律适用和争议解决
1. 本合同适用中华人民共和国法律法规,双方争议应合法、合理而及时地协商解决。如协商不成,任何一方可以向被告所在地人民法院提起诉讼。
2. 本合同正本一式两份,甲、乙双方各执一份,自签订之日起生效。本合同一旦签订即为双方共同遵守的法律文件,任何一方不得单方面解除合同。
六、其他事项
1. 本合同的修改、补充及附加协议应由甲、乙双方经相互协商后签订,具有法律效力。
2. 本合同未涉及的事项双方可另行协商,形成补充协议或其他书面文件。
3. 本合同未尽事宜,由甲、乙双方共同商定。
甲方(业主): 乙方(担保人):
签字:__________________ 签字:__________________
日期:___________________ 日期:__________________
建筑工程业主支付担保合同 篇7
建筑工程业主支付担保合同
一、 前言
建筑工程业主支付担保合同是指建筑工程施工和付款过程中,业主与建筑施工单位在合同中规定的范围内约定支付担保,以保障建筑施工单位在施工过程中的合法权益。该合同是建筑工程中非常重要的一份合同,对于建筑工程的质量和资金的保障具有非常重要的作用。下面是有关“建筑工程业主支付担保合同”的相关主题范文。
二、 建筑工程业主支付担保合同的重要性
在建筑工程工程中,建筑施工单位和业主之间的利益是不可或缺的。然而,建筑施工单位在施工过程中所面临的风险非常高,很容易因为业主的原因无法得到及时支付。这对于建筑施工单位的资金流转是非常不利的,会对工程质量产生严重的影响。因此,建筑工程业主支付担保合同的签订对于保障施工单位的利益起到了非常重要的作用。该合同不仅有助于保证建筑工程施工正常进行,而且有助于保证业主和施工单位之间的合法权益。
三、 建筑工程业主支付担保合同的相关主题内容
1、建筑工程业主支付担保合同的定义和概念;
建筑工程业主支付担保合同指的是业主与建筑施工单位在合同中的支付担保,以保证施工单位在施工过程中的利益,实现业主与建筑施工单位之间的“诚信合作”。
2、建筑工程业主支付担保合同的相关法律法规及制度;
建筑工程业主支付担保合同的签订和执行要遵循相关的法律法规和制度。例如《担保法》、《建筑法》、《质量保证金管理办法》等。
3、建筑工程业主支付担保合同的签订方式和方式选择;
建筑工程业主支付担保合同的签订方式是指业主和施工单位在签订合同时需要注意的事项,例如合同的具体内容、担保方式、担保金额、担保期限等。另外,选择合适的担保方式对于保障双方权益至关重要。
4、建筑工程业主支付担保合同的内容应包括的方面;
建筑工程业主支付担保合同的内容应包括双方责任、担保密码、担保范围、担保期限、担保金额、违约责任等方面。关于以上方面的详细信息应具体明确,以避免在施工期间出现纠纷。
5、建筑工程业主支付担保合同的执行和违约处理;
建筑工程业主支付担保合同的执行是指合同签订后的具体实施,包括担保期限、担保金额、违约责任等方面的处理。如果业主或建筑施工单位在合同中出现违约,必须及时处理违约责任,并对于受到损失的一方进行赔偿。
四、 结语
综上所述,建筑工程业主支付担保合同是建筑工程中非常重要的一份合同。在建筑工程施工过程中,业主和建筑施工单位之间的互信互助可以为双方带来更多的利益。因此,建筑工程业主支付担保合同的签订对于保障施工单位的利益起到了非常重要的作用,并有助于保证业主和施工单位之间的合法权益。
建筑工程业主支付担保合同 篇8
建筑工程业主支付担保合同
一、合同双方
甲方:(业主)____________________________________
乙方:(担保公司)__________________________________
二、合同背景
1. 甲方是建筑工程的业主,拟与乙方签订合同,委托乙方为其对承包商履行工程付款提供担保;
2. 乙方是一家全国性担保公司,具有丰富的担保经验和专业的担保队伍;
3. 双方在平等自愿的基础上,依法签订本合同。
三、担保金额及期限
1.担保金额:_________元(大写:___________________元)
2.担保期限:自本合同生效之日起至工程竣工验收并支付清算款项之日止。
四、担保方式
1.乙方委托其全国各地分支机构,向承包商提供担保,保证承包商能够按照合同约定履行其向甲方的工程付款义务;
2.乙方还可以采取担保函的方式,向承包商出具有约束力的支付承诺,确保甲方的权益不受损失。
五、甲方权利
1.甲方有权随时要求乙方提供担保,并对乙方提供的担保情况进行监督和检查;
2.甲方有权在工程竣工验收后向乙方索取担保金,乙方应立即将担保金支付给甲方。
六、乙方义务
1.乙方应按照合同约定向承包商提供担保,确保其能够履行工程付款义务;
2.乙方应在甲方要求时向其提供有关担保情况的报告,并遵守甲方的监督和检查;
3.工程竣工验收后,乙方应在3个工作日内将担保金支付给甲方。
七、承包商责任
1.承包商应按照合同约定按时履行工程付款义务,遵守建筑工程质量和安全规范;
2.如承包商未按合同约定履行工程付款义务,乙方应及时履行担保责任,并在向甲方支付担保金后向承包商追偿。
八、合同变更
1.如有必要修改本合同内容,应双方协商达成一致,并签订书面协议;
2.未经双方协商一致,任何一方不得单方面修改或解除本合同。
九、争议解决
1.因本合同引起的纠纷,双方应通过友好协商解决;
2.如协商不成,应向当地人民法院提起诉讼。
十、其他
1.本合同一式两份,甲乙双方各执一份;
2.本合同自双方签字盖章之日生效。
甲方(业主):______________乙方(担保公司):______________
签字盖章:______________签字盖章:______________
日期:______________日期:______________
建筑工程业主支付担保合同 篇9
建筑工程业主支付担保合同
甲方(建设单位):
地址:__________________
法定代表人:_______________
电话:___________________
组织机构代码:________________
乙方(保证人):
地址:__________________
法定代表人:_______________
电话:___________________
组织机构代码:________________
鉴于甲方将委托乙方参与某工程项目的建设,为保障甲方的合法权益和施工工程顺利进行,甲、乙双方按照平等和自愿的原则,达成如下协议:
第一条 保证的范围和期限
1、乙方保证,在建设工程途中承担相应的责任,其中包括建设工程质量和工程期限等方面;
2、保证期限为三个月,从交工验收之日起计算;
3、乙方须自支付保证金之日起十五个工作日内,办理保证人资质认证手续。
第二条 担保方式
1、乙方在本合同中为甲方提供保证金,总额为人民币__________________元,甲方可以扣留、提取、处分该保证金;
2、保证金应当在__________________年__________________月__________________日至__________________年__________________月__________________日前由乙方以现金形式存入__________________银行__________________支行,账户名为__________________,账号为__________________。
第三条 保证金的扣除和返还
1、发生下列情形之一时,甲方有权按照保证金金额进行扣除或提取:
(1)乙方不履行本合同中的义务和承诺;
(2)乙方未能按照工程协议规定的工期和质量保证要求完成工程;
(3)工程存在质量问题,经甲方确认属乙方责任,需要承担经济损失等。
2、保证期届满后,乙方如履行了本合同的义务和承诺,甲方将在五个工作日内将保证金全额返还给乙方。
第四条 通知和送达
1、甲方的通知和确定的地点以及方式如下:
地址:__________________
电话:___________________
邮箱:___________________
2、乙方的通知和确定的地点以及方式如下:
地址:__________________
电话:___________________
邮箱:___________________
第五条 其他约定
1、本合同的修改、补充和解释均应经甲、乙双方协商一致后作出;
2、如发生本合同未约定的争议,甲、乙双方应友好协商解决;
3、本合同自双方签字盖章之日生效,并对双方具有法律约束力。
甲方(建设单位):签字:_____________ 年 月 日
乙方(保证人):签字:_____________ 年 月 日
附件:保证金存款证明及复印件一份
以上是建筑工程业主支付担保合同的主题范文,旨在确保建设单位的合法权益和施工工程的顺利进行。在签署此类合同时,建议双方了解相关法律义务和责任,并遵守合同条款进行签署和执行。
建筑工程业主支付担保合同 篇10
建筑工程业主支付担保合同
甲方:[建筑工程业主]
乙方:[担保公司]
鉴于:
(1)甲方需要在建筑工程中支付一定数额的款项作为保证工程建设顺利进行;
(2)乙方为担保公司,有能力为甲方提供担保服务;
(3)甲、乙双方经友好协商,达成以下协议。
一、担保金额及期限
1.1 本合同担保金额为[ ]元人民币,有效期为[ ]天/月/年。
1.2 担保期限开始于甲方发出支付通知时,到期日为[ ]。在此期限内,甲方向乙方支付的工程款项,乙方应当确保执行无误。
二、担保方式
2.1 甲、乙双方同意采用保证付款的方式进行担保。
2.2 “保证付款”是指,在甲方按照合同约定向工程承包商支付工程款项的时候,若工程承包商未能履行合同义务或发生任何质量、安全等问题,致使甲方需要支付赔偿等费用时,乙方即可为甲方承担相应的责任,对甲方进行赔偿。
2.3 在本合同有效期限内,乙方承诺为甲方提供担保服务,不得提出任何异议,也不得拒绝甲方付款。
2.4 甲方在支付工程款项之前,应当先向乙方注明此次支付金额及用途,待乙方确认后方可进行付款。在支付过程中,甲方应当及时向乙方提供有关支付情况的相关证明和资料。
三、费用
3.1 甲方向乙方支付的费用为[ ]元人民币,由甲方承担。支付方式为一次性支付。
3.2 如果工程建设期间,由于施工单位质量、安全等问题导致甲方需要进行赔偿,乙方将根据实际发生的赔偿金额向甲方追偿相应金额的服务费。此项费用双方另行协商。
四、违约责任
4.1 如果甲方未按照本合同的约定向工程承包商支付工程款项,乙方将不承担任何担保责任。乙方有权要求甲方立即支付担保费用并追偿相应金额的服务费用。
4.2 如果甲方未及时向乙方提供支付情况的相关证明和资料,因而拖延支付工程款项,造成工程不顺利进行的,乙方不承担任何责任。同时甲方应当承担由此造成的任何经济损失和法律责任。
4.3 如果甲方在担保期限内未向工程承包商支付相应款项,造成工程停滞或影响工程进度的,乙方有权追究甲方的责任,并向甲方追偿相应金额的服务费用。
五、其他
5.1 本合同采用书面形式,具有法律效力。
5.2 本合同如有争议,双方应当友好协商解决,协商不成的,可以向有权机关提起诉讼。本合同的解释和执行应当以中华人民共和国法律为准则。
5.3 本合同自双方盖章之日起生效。
甲方(签字): 乙方(签字):
建筑工程业主支付担保合同 篇11
建筑工程业主支付担保合同
甲方:业主名称
乙方:支付担保公司
丙方:承包商名称
根据《中华人民共和国担保法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、法规的规定,甲乙丙三方在平等、自愿、协商一致的基础上,就甲方为承包商丙方施工的建筑工程支付担保事项达成如下协议:
第一条 担保金额及形式
1. 甲方根据合同约定向丙方预付工程进度款,支付担保公司乙方应为甲方提供支付担保,并出具担保函。本次担保金额为工程预付进度款的80%。
2. 支付担保公司应统一和专业的担保服务,确保承包商按照合同约定的质量、进度、价格等履行合同。
3. 担保方式为保证金担保。
第二条 规定
1. 本支付担保合同的签订要求甲方提供工程合同及其前期文件、与丙方签订的工程施工合同、甲方验收合格证以及其他有关文件资料。
2. 甲方在支付担保公司出具支付担保函的次日,应将预付的进度款支付给丙方。
3. 如丙方未能按照工程合同约定的质量、进度、价格等要求完成工程,造成甲方损失的,甲方有权要求支付担保公司按照担保金额对甲方进行赔偿,并有权要求支付担保公司对丙方进行罚款。
4. 在本次支付担保合同有效期内,如甲方与丙方就工程的变更、索赔、支付方式等发生争议,支付担保公司应及时协助解决争议并提供相关资料,确保争议及时妥善解决。
第三条 履行
1. 合同签订后,甲方应及时将担保金额支付给支付担保公司,并提供有关资料。
2. 支付担保公司应加紧对丙方的信用调查和监督检查,在保证工程质量、进度和价格的基础上,及时给予甲方担保服务,并按时出具支付担保函。
3. 丙方在履行工程合同的过程中,如有违约行为,支付担保公司应立即介入解决,确保甲方的利益不受损失。
第四条 违约责任
1.若支付担保公司责任者提供虚假担保材料,或将担保款项挪作他用,给甲方带来损失的,支付担保公司应当承担一切赔偿责任。
2. 支付担保公司没有为甲方提供支付担保,并致使甲方损失的,支付担保公司应当承担一切赔偿责任。
3. 在本合同有效期内,如支付担保公司未能及时履行担保义务,致使甲方受到损失的,支付担保公司应承担一定的赔偿责任。
第五条 合同终止
1. 支付担保公司向甲方出具担保函后,本支付担保合同自动终止。
2. 工程竣工验收后,丙方与甲方的工程合同履行完毕,甲方未对丙方提出任何索赔要求时,该次支付担保合同自行终止。
第六条 争议解决
本合同在履行过程中如出现争议,双方应友好协商解决。如协商不成,则应提交至有权仲裁机构仲裁,仲裁裁决是终局裁决。
第七条 有效期
本合同自双方签字盖章之日起生效,有效期为工程竣工验收之日。本合同与工程合同的约定不得抵触,以有关条款的约定为准。
第八条 其他
1. 本支付担保合同的未盖章或盖章不清晰的复印件和传真件,与原件具有同等法律效力。
2. 本合同未经双方书面协商,不得修改、撤销、更改。经协商一致后,应由双方在本合同附页上签字盖章,并覆盖公章。
3. 本支付担保合同适用中华人民共和国法律。
甲方:业主名称(盖章)
乙方:支付担保公司(盖章)
丙方:承包商名称(盖章)
签订日期:×年×月×日
注:本付款担保合同一式三份,甲、乙、丙三方各持一份,具有同等法律效力。
建筑工程业主支付担保合同 篇12
建筑工程业主支付担保合同
甲方(业主):_______________
乙方(担保人):_______________
丙方(承建单位):_______________
鉴于乙方与丙方在建筑工程项目中签订了合同,甲方承担施工款支付担保责任,为保证工程双方的权益,现签订本担保合同:
第一条 担保范围
乙方以其名义向甲方作出施工款支付担保,担保范围包括丙方施工中因履行合同所需向甲方垫付的施工款及相关费用,以及丙方施工完工后因履行合同所需向甲方返还的押金等一切必要费用。
第二条 担保期限
担保期限为丙方履行完合同项下付款义务,向甲方退还押金的期限。
第三条 担保额度
担保总额为合同约定的总价款。乙方向甲方支付担保金为___万元(大写:_____________元整)。
第四条 担保责任
乙方为甲方进行施工款支付担保承担法律责任。丙方履行合同项下的付款义务,并于约定退还押金的期限内予以退还,若丙方未履行支付义务或未退还押金,乙方应当按照约定向甲方承担赔偿责任。
第五条 合同终止
一、合同期限届满,丙方履行付款义务并退还押金后,本合同自动终止。
二、在本合同终止前,如丙方未履行付款义务或未退还押金,双方应根据当地法律法规处理有关责任。
第六条 其他
本合同自签署之日起生效,至乙方承担担保责任终止为止。本合同未尽事宜,由双方在合作中及时协商解决。
(以下无正文)
建筑工程业主支付担保合同 篇13
建筑工程业主支付担保合同
一、合同当事方:
出资方:_______________(以下简称“业主”)
担保方:_______________(以下简称“担保方”)
承包方:_______________(以下简称“承包方”)
二、甲方与乙方订立的建设工程担保合同,“甲乙双方”现就甲方支付建设工程款项与乙方提供担保事宜,达成如下协议:
1、甲方同意在工程结束后支付全部工程款项,款项支付方式如下:
第一期:________________元,在工程开工之日起_____________日内支付;
第二期:________________元,在___________________________之日内支付;
第三期: __________________元,在___________________________之日内支付;
第四期: __________________元,在工程完工验收合格之后15天内支付。
2、乙方同意提供担保,主要内容如下:
(1)担保时间:担保时间为____________________天,即自担保起始日至第________________天。
(2)担保内容:
在履行工程支付义务的过程中,若收款方有任何违约行为或出现付款困难,乙方将为甲方支付相应金额的工程款项。同时,乙方应就此支付的工程款项未必得向项目公司向甲方索取。
(3)担保方式:
① 担保期间,乙方向甲方支付保证金为________________元,同时乙方应在保证金冻结期间,持续在银行保证金账户内冻结大于上述金额的资金。
② 保证金冻结期间,乙方在处理未执行工程合同约定的违约事件时,甲方可在保证金额内向乙方索取相应金额的工程款项。
(4)担保费:
甲方应在签字付款之前,向乙方支付担保费。担保费为_______________%(大写:___________________)的担保金额,保证金已经被解除冻结,并已收到甲方的该笔工程款项后,乙方将退还已支付的保证金和担保费。
3、工程售后承诺:
在工程验收完成后,甲方会开始工程售后服务,为期_________年,此期间对出现的工程质量问题,乙方承诺负责。售后期间之内如有必要进行工程维修,乙方承诺在合理时间内完成,并对于过错承担全部责任。
4、违约赔偿:
(1)如因乙方原因,致使甲方无法收回已支付的工程款项的,乙方应向甲方支付违约金,违约金金额为担保金额的_____________倍。
(2)如因甲方原因,致使乙方无法收取保证金的,则甲方应向乙方支付违约金,违约金额度为担保金额的____________倍。
5、其他:
本合同项下如有争议,经甲乙双方友好协商无法解决,可向所在区(县)仲裁委员会组织仲裁。仲裁地点为______________。
6、附则:
本担保合同中的各个部分均为互相关联和相互协调的条款,无论在什么情形下,某一条款被认为是无效或不可执行的,也都不应影响该合同的其它条款的效力与执行。
建筑工程业主支付担保合同 篇14
建筑工程业主支付担保合同
甲方(业主):__________
乙方(担保人):__________
丙方(承包人):__________
本着合法、公正、公平的原则,甲、乙、丙三方就本建筑工程业主支付担保合同(简称“本合同”)达成如下协议:
第一条 保证担保期间:
自建筑工程竣工验收合格之日起_______(自行协商),到下列保证担保期间届满之日为止:
_________(担保期限)
第二条 保证担保形式:
乙方以现金、银行汇票、保函等形式向甲方提供保证担保。
第三条 保证担保金额:
乙方向甲方提供的保证担保金额为人民币_________元整(数字及大写均须正确,下同)。
第四条 保证担保种类:
以下列保证担保方式之任一种向甲方提供保证担保:
(1)担保人向甲方支付不低于保证担保金额的现金;
(2)担保人向甲方出具银行汇票或银行本票;
(3)担保人向甲方出具银行保函或担保书;
(4)另按法律规定可提供的其他担保方式提供保证担保。
第五条 保证担保期限:
本保证担保期限为从合同生效之日起至工程建设涉及的全部工期及指定返工期(如有)结束之日。
第六条 保证担保责任:
(1)在工程建设期间,乙方应按建筑工程工程名称单价总额的___________%(数字及大写均须正确,下同)向甲方提供质量、进度、安全等方面的保证。
(2)如承包人违反本合同规定,致使业主遭受损失的,在保证担保期间,乙方的保证担保金额将在扣除事故、争议处理费用等底线金额并按双方协商的约定进行抵扣后,按照实际损失给予甲方支付赔偿金,直到担保金全部支付为止,承包人向乙方付款时即视为承认保责。如实际损失未达到保证金额,担保金由乙方归还业主。
(3)若工程建设完工后业主未扣除实际发生的争议处理费等底线金额并按双方协商的约定进行抵扣,乙方仍保证在合同期限内及时支付保证担保金额,如约定期限届满后,保证担保金额未能全部支付,则其应继续维持保证担保期限使用新的合同或文件,直至保证担保金额全部支付为止。
第七条 争议解决:
因本合同发生的任何争议,双方应友好协商解决,如经协商仍无法解决争议,任一方可向工程建设所在地法院提起诉讼。
第八条 合同解除:
(1)乙方应在保证担保期限届满后,将未被抵扣部分的保证担保金额归还甲方。
(2)如发生下列情况之一,本合同自动解除:
i. 乙方逾期未支付保函或保证金;
ii. 乙方提供的保函或保证金无法兑现或无效;
iii. 乙方有重大违反合同义务,致使甲方遭受重大损失且在合法期限内仍无法履行;
iv. 被仲裁机构或法院作出具有法律效力的强制性判决或裁决决定。
第九条 附则:
(1)本合同自双方签字或盖章之日起生效,以最后签字或盖章的一方为准。
(2)本合同正本一式____份,甲、乙、丙三方各执____份,具有同等法律效力。
(3)本合同内容经三方协商一致后,自相互授权代表签署,受法律保护。
(以下为乙方声明)
乙方代表:
(1)本公司的担保金额完全是出于自愿的原则。
(2)本公司已经审查过_____________(承包方)的财务状况和经济实力,并保证其足以完成本合同规定的工程。
(3)本公司在保证期限内将及时按照协议向甲方支付担保金额,因违约而造成甲方的损失,本公司将负赔偿责任。
(4)本公司保证担保在保证期限内有效,滞拨的保证金及利息由本公司承担。
(5)本公司对因其违法而造成甲方、丙方损失的,责任由本公司承担。
甲方(业主):
单位名称:
签字盖章:
法人代表:
联系电话:
乙方(担保人):
单位名称:
签字盖章:
法人代表:
联系电话:
丙方(承包方):
单位名称:
签字盖章:
法人代表:
联系电话:
小编精心推荐