优秀的合同都具有哪些撰写内容呢?随着现代社会法律知识的普及,合同中的权利义务需对等,想要更好地掌握“测绘合同”的知识我们为您推荐这篇文章,或许你能在这里找到你所需要的信息!
测绘合同(篇1)
测绘合同书
合同编号:_________
甲方(定作人):_________
法定住址:_________
法定代表人:_________
职务:_________
委托代理人:_________
身份证号码:_________
通讯地址:_________
邮政编码:_________
联系人:_________
电话:_________
传真:_________
帐号:_________
电子信箱:_________
乙方(承揽人):_________
法定住址:_________
法定代表人:_________
职务:_________
委托代理人:_________
身份证号码:_________
通讯地址:_________
邮政编码:_________
联系人:_________
电话:_________
传真:_________
帐号:_________
电子信箱:_________
乙方测绘资质等级:_________
乙方测绘资质证书号码:_________
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国测绘法》和有关法律法规,经双方协商一致签订本合同。
第一条测绘目的:_________。
第二条测绘范围
1、测区地点:_________
2、面积:_________
3、测区地理位置:_________
第三条测绘内容
1、测绘项目:_________
2、工作量:_________
第四条执行技术标准
测绘技术标准按照国家和_________有关技术规范执行。
┌────┬────────┬─────────┬──────────┐
│ 序号 │ 标准名称 │ 标准代号 │标准等级│
├────┼────────┼─────────┼──────────┤
││││ │
├────┼────────┼─────────┼──────────┤
│││││
├────┼────────┼─────────┼──────────┤
│││││
└────┴────────┴─────────┴──────────┘
其他技术标准:_________。
第五条测绘工程费
1、取费依据:国家颁布的测绘产品价格标准。
2、取费项目及预算工程总价款:
┌───┬───────┬──────┬───────┬───────┐
│ 序号 │项目名称│工作量│单价(元)│合计(元)│
├───┼───────┼──────┼───────┼───────┤
││││││
├───┼───────┼──────┼───────┼───────┤
││││││
├───┼───────┼──────┼───────┼───────┤
││││││
├───┴───────┴──────┴───────┴───────┤
│工程总价款:│
└──────────────────────────────────┘
测绘合同(篇2)
工程名称:________
合同编号:________
定作人(甲方):________合同编号:________
承揽人(乙方):________签订地点:________
承揽人测绘资质等级:______签订时间:________
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国测绘法》和有关法律法规,经双方协商一致签订本合同。
第一条测绘范围(包括测区地点、面积、测区地理位置等):_______________________________
第二条测绘内容(包括测绘项目和工作量等):_____________________________________
第三条执行技术标准:
------------------------------
||||标准|
|序号|标准名称|标准代号||
||||等级|
|----|-----------|------|----|
|||||
|----|-----------|------|----|
|||||
|----|-----------|------|----|
|||||
------------------------------
其他技术要求:______________________
第四条测绘工程费:
1.取费依据:国家颁布的测绘产品价格标准。
2.取费项目及预算工程总价款:
---------------------------------------
||||单价|合计||
|序号|项目名称|工作量|||备注|
||||(元)|(元)||
|----|-----------|-----|----|----|----|
|||||||
|----|-----------|-----|----|----|----|
|||||||
|----|-----------|-----|----|----|----|
|||||||
|-------------------------------------|
|预算工程总价款:|
--------------------------------- -----
3.工程完工后,根据实际测绘工作量核计实际工程价款。
4.__________________________。
第五条甲方的义务
1.自合同签订之日起____日内向乙方提交有关资料。
2.自接到乙方编制的技术设计书之日起____日内完成技术设计书的审定工作,并提出书面审定意见。
3.应当保证乙方的测绘队伍顺利进入现场工作,并对乙方进场人员的工作、生活提供必要的条件。
4.甲方保证工程款按时到位,以保证工程的顺利进行。
5.允许乙方内部使用执行本合同所生产的测绘成果。
6.__________________________。
第六条乙方的义务
1.自收到甲方的有关材料之日起____日内,根据甲方的有关资料和本合同的技术要求完成技术设计书的编制,并交甲方审定。
2.自收到甲方对技术设计书同意实施的审定意见之日起____日内组织测绘队伍进场作业。
3.乙方应当根据技术设计书要求确保测绘项目如期完成。
4.允许甲方内部使用乙方为执行本合同所提供的属乙方所有的测绘成果。
5.未经甲方允许,乙方不得将本合同标的的全部或部分转包给第三方。
6.__________________________。
第七条测绘项目完成工期
------------------------------
|序号|测绘项目|完成时间|备注|
|----|-----------|------|----|
|||||
|----|-----------|------|----|
|||||
|----|-----------|------|----|
|||||
------------------------------
全部测绘成果应于____年____月____日前交甲方
验收。
第八条乙方应当于工程完工之日起____日内书面通知甲方验收,甲方应当自接到完工通知之日起____日内,组织有关专家,依据本合同约定使用的技术标准和技术要求,对乙方所完工的测绘工程完成验收,并出据测绘成果验收报告书。
对乙方所提供的测绘成果的质量有争议的,由测区所在地的省级测绘产品质量监督检验站裁决。其费用由败诉方承担。
第 条对乙方测绘成果的所有权、使用权和著作权归属的约定:_____________________________
第十条测绘工程费支付日期和方式
1.自合同签订之日起____日内甲方向乙方支付定金人民币____元。并预付工程预算总价款的____%,人民币____元。
2.当乙方完成预算工程总量的____%时,甲方向乙方支付预算工程价款的____%,人民币____元。
3.当乙方完成预算工程总量的____%时,甲方向乙方支付预算工程价款的____%,人民币____元。
4.乙方自工程完工之日起____日内,根据实际工作量编制工程结算书,经甲、乙双方共同审定后,做为工程价款结算依据。自测绘成果验收合格之日起____日内,甲方应根据工程结算结果向乙方全部结清工程价款。
5.__________________________。
第十一条
1.自测绘工程费全部结清之日起____日内,乙方根据技术设计书的要求向甲方交付全部测绘成果(见下表)。
------------------------------------
|序号|成果名称|规格|数量|备注|
|----|-----------|-----|-----|-----|
||||||
|----|-----------|-----|-----|-----|
||||||
|----|-----------|-----|-----|-----|
||||||
------------------------------------
乙方向甲方交付约定的测绘成果____份。甲方如需增加测绘成果份数,需另行向乙方支付每份工本费____元。
第十二条甲方违约责任
1.合同签订后,由于甲方工程停止而终止合同的,乙方未进入现场工作前,甲方无权请求返还定金。双方没有约定定金的,向偿付乙方预算工程费的30%,人民币____元;乙方已进入现场工作,甲方应按完成的实际工作量支付工程价款,并按预算工程费的____%(____元)向乙方偿付违约金。
2.乙方进场后,甲方未给乙方提供必要的工作、生活条件而造成停窝工时,甲方应支付给乙方停窝工费,停窝工费按合同约定的平均工日产值(____元/日)计算,同时工期顺延。
3. 甲方未按要求支付乙方工程费,应按顺延天数和当时银行贷款利息,向乙方支付违约金。影响工程进度的,甲方应承担顺延工期的责任,并根据本条第二项的约定向乙方支付停窝工费。
4.对于乙方提供的图纸等资料以及属于乙方的测绘成果,甲方有义务保密,不得向第三人提供或用于本合同以外的项目,否则乙方有权要求甲方按本合同工程款总额的20%赔偿损失。
5.__________________________。
第十三条乙方违约责任
1.合同签订后,如乙方擅自中途停止或解除合同,乙方应向甲方双倍返还定金。双方没有约定定金的,乙方向甲方赔偿已付工程价款的____%,人民币____元,并归还甲方预付的全部工程款。
2.在甲方提供了必要的工作、生活条件,并且保证了工程款按时到位,乙方未能按合同规定的日期提交测绘成果时,应向甲方赔偿拖期损失费,每天的拖期损失费按合同约定的预算工程总价款的____%计算。因天气、交通、政府行为、甲方提供的资料不准确等影响测绘作业的客观原因造成的工程拖期,乙方不承担赔偿责任。
3.乙方提供的测绘成果质量不合格的,乙方应负责无偿予以重测或采取补救措施,以达到质量要求。因测绘成果质量不符合合同要求(而又非甲方提供的图纸资料原因所致)造成后果时,乙方应对因此造成的直接损失负赔偿责任,并承担相应的法律责任(由于甲方提供的图纸资料原因产生的责任由甲方自己负责)。返工周期为____天,到____年____月____日完成,并向甲方提供测绘成果。
4.对于甲方提供的图纸和技术资料以及属于甲方的测绘成果,乙方有保密义务,不得向第三人转让,否则,甲方有权要求乙方按本合同工程款总额的20%赔偿损失。
5.乙方擅自转包本合同标的的,甲方有权解除合同,并可要求乙方偿付预算工程费30%(人民币____元)的违约金。
6.__________________________。
第十四条由于不可抗力,致使合同无法履行时,双方应按有关法律规定及时协商处理。
第十五条其他约定:__________________
第十六条本合同执行过程中的未尽事宜,双方应本着实事求是友好协商的态度加以解决。双方协商一致的,签订补充协议。补充协议与本合同具有同等效力。
第十七条因本合同发生争议,由双方当事人协商解决或由双方主管部门调解,协商或调 解不成的,当事人双方同意____仲裁委员会仲裁(当事人双方未在合同中约定仲裁机构,事后又未达成书面仲裁协议的,可向人民法院起诉)。
第十八条附则
1.本合同由双方代表签字,加盖双方公章或合同专用章即生效。全部成果交接完毕和测绘工程费结算完成后,本合同终止。
2.本合同一式____份,甲方____份,乙方____份。
定作人名称(盖章):承揽人名称(盖章):
定作人住所:承揽人住所:
邮政编码:邮政编码:
联系人:联系人:
电话:电话:
传真:传真:
e-mail:e-mail:
开户银行:开户银行:
银行帐号:银行帐号:
法定代表人:法定代表人:
(签字)(签字)
(委托代理人)(委托代理人)
测绘合同(篇3)
15、什么叫房屋的总层数?
答:房屋的总层数是指房屋地上层数和地下层数之和。
16、假层、附层(夹层)、插层、阁楼、装饰性塔楼,以及突出层面的楼梯间、水箱间可否计算房屋层数?
答:不计层数。
17、房产测绘成果的二级检查如何进行?
答:一级检查为过程检查,在全面自检、互查的基础上,由作业组的专职或兼职检查人员承担。二级检查由施测单位的质量检查机构或专职检查人员在一级检查的基础上进行。
18、哪些人可以委托测绘?
答:权利申请人;权利人;其他利害关系人。
19、委托房产测绘的委托人与房产测绘单位是否应签订合同?
答:委托房产测绘的,委托人与房产测绘单位应当签订书面房产测绘合同(房产测绘委托书)。
20、房产测绘所需费用由谁支付?
答:房产测绘所需费用由委托人支付。
二、房屋面积测算
1、房产测绘机构在实施房产测绘工作中应遵守的法律、法规、技术规范有哪些?
答:《中华人民共和国测绘法》、《房产测绘管理办法》、《房产测量规范》。
2、可以计算建筑面积的房屋一般具备什么条件?
答:
a)应具有上盖,室外楼梯除外;
b)应有维护结构;
c)结构牢固,属永久性的建筑物;
d)层高在或以上;
e)可作为人们生产或生活的场所。
3、永久性结构的单层房屋,建筑面积如何计算?
答:永久性结构的单层房屋,按一层计算建筑面积。
4、房屋的楼梯间、电梯(观光梯)井、提物井、垃圾道、管道井怎样计算建筑面积?
答:均按房屋自然层计算建筑面积。
5、阳台、露台(晒台)如何计算面积?
答:阳台、露台(晒台)的区别主要看是否具有顶盖,有顶盖的是阳台,没有顶盖的是露台(晒台)。
阳台分为全封闭阳台和未封闭阳台,全封闭阳台计算全部面积,未封闭阳台计一半面积;露台(晒台)不计算面积,没有顶盖的所谓“阳台”视为露台(晒台)不计算面积。
6、“空中花园”、“入户花园”如何计算面积?
答:“空中花园”、“入户花园”是最近几年房屋设计出现的新名词,实际上就是阳台,参照阳台计算面积。
7、设计层高低于 的夹层、技术层、地下室、架空层是否计算建筑面积?
答:不计建筑面积。
8、突出房屋墙面的构件、配件、装饰性的柱和玻璃幕墙、台阶是否计算建筑面积?
答:不计建筑面积。
9、楼梯已计算建筑面积,楼梯下方可利用的空间计算面积吗?
答:不计建筑面积。
10、与室内不相通的类似于阳台、挑廊、檐廊的建筑是否计算面积?
答:不计建筑面积。
11、伸缩缝如何计算面积?
答:与室内任意一边相通,具备房屋的一般条件,并能正常利用的伸缩缝、沉降缝计算全部建筑面积;否则不计算面积。
12、房屋天面上,属永久性建筑,层高在以上的楼梯间、水箱间、电梯机房、设备用房等如何计算面积?
答:按其外围水平投影面积计算全部建筑面积。
13、房屋的天面、挑台、天面上的花园、泳池能否计算面积?
答:不计算建筑面积。
14、房屋内的门厅、大厅如何计算面积?
答:房屋内的门厅、大厅因功能需要,其层高较高,《房产测量规范》规定其层高不论高于多少,均按一层计算建筑面积。
15、有柱或有围护结构的门廊、门斗如何计算面积?
答:有柱或有围护结构的门廊、门斗,按其柱或围护结构的外围水平投影面积计算。
16、内部无结构层的机械车库如何计算面积?
答:内部无结构层的机械车库不论其高度和停放层数,只要结构层高达到,均按一层水平投影面积计算。
17、挑廊如何计算面积?
答:封闭挑廊计算全部面积;未封闭挑廊计算一半面积。
18、空调机位如何计算面积?
答:平面图上设计的空调机位不计算建筑面积。
19、飘窗(凸窗或橱窗)如何计算面积?
答:设计图纸上飘窗(凸窗或橱窗),如果窗台不落地,不计算建筑面积;落地窗高度达到按投影计算建筑面积,高度达不到的不计算建筑面积。
20、户内楼梯如何计算面积?
答:
a)户内楼梯不论其楼层高度,踏步有几跑,均按自然层水平投影计算建筑面积;
b)跃层(复式)建筑户内楼梯按投影面积计算在所在楼层;
c)房屋内的夹层、插层、技术层等层高大于或等于的,其中的户内楼梯计算建筑面积。
21、消防通道如何计算建筑面积?
答:为多栋服务(小区)的消防通道不计算建筑面积;建筑物内部的消防通道应计算建筑面积。
22、用于检修、消防的室外钢梯、爬梯如何计算面积?
答:用于检修、消防的室外钢梯、爬梯不计算面积。
23、墙体如何计算面积?
答:墙体厚度应为剔除内外抹灰厚度的裸墙厚度;各楼层墙体厚度不同时,分层分别计算;外墙墙基线的外侧墙体计入外半墙面积,外半墙面积作为栋共有建筑面积进行分摊计算。
24、室外楼梯、台阶如何计算面积?
答:有完全覆盖下方楼梯的永久性顶盖的室外楼梯计算全部面积;否则计算一半面积;当上层楼梯完全覆盖下层楼梯时,其下层楼梯视作有顶盖楼梯;施工平面图设计建造的顶盖视为“永久性顶盖”,业主自行搭建的顶盖不予认可。
台阶分为室内台阶和室外台阶,室内台阶计算全部面积,室外台阶不计算面积。
25、玻璃幕墙如何计算面积?
答:玻璃幕墙及其它材料幕墙作为房屋外墙的,按其外围水平投影面积计算;既有主墙体又有幕墙的,以主墙体外围水平投影计算。
三、共有建筑面积分摊
1、共有建筑面积分为可以分摊的共有建筑面积和不应分摊的共有建筑面积,它们各自的范围有哪些?
答: 可以分摊的共有建筑面积范围
1)本栋建筑物内共用的核心筒、电梯井、观光井(梯)、楼梯间、电梯间、室外楼梯、提物井等垂直交通空间;
2)本栋共用管道井、通风井、垃圾道等;
3)为本栋服务的变电室(配电房)、水泵房、设备间、值班室、消防控制室、生活水池、消防水池、污水处理间、冷冻机房、空调机房、风机房、管理用房、值班警卫室等;
4)本栋共用的门厅、大厅(堂)、过道、门廊、门斗、走廊、檐廊等水平交通空间;
5)突出屋面的电梯机房、楼梯间、水箱间;
6)架空层内为本栋服务的楼梯间、电梯间、门厅、门廊、门斗等;
7)外墙(包括山墙)水平投影面积一半的建筑面积。
8)其它为本栋服务的建筑部位。
不应分摊的共有建筑面积范围
1)人防工程;
2)独立使用的地下室、半地下室、车库(位)、自行车库、车棚;
3)高层建筑中的消防避难层、结构转换层、设备层;
4)架空层中的架空部位;
5)物业用房、居委会、文化活动中心、垃圾站、公厕等公建配套用房;
6)为多幢或它栋房屋服务的管理用房、设备用房、警卫室等公共用房;
7)小区配套建设的幼儿园、学校、会所、医院、娱乐活动室、健身房、阅览室等;
8)用于小区(公共)通行的建筑物通道和消防通道;
9)用作公共使用的亭、塔,道路旁人行走廊,绿化带场所的公共设施;
10)用作公共事业、市政建设的建筑物;
11)法律、法规规定应属于全体业主共有的房屋。
2、共有建筑面积的分为哪几个类型?
答:栋共有建筑面积
指为整栋服务的共有共用的建筑面积,此类共有建筑面积由全栋进行分摊。
功能区共有建筑面积
指为某一或多个功能区服务的共有共用的建筑面积,此类共有建筑面积由该功能区或上述多个功能区进行分摊。
层共有建筑面积
由于功能设计不同,各层的共有建筑不同时,则应区分各层的共有建筑面积,由各层各自进行分摊,此类共有建筑面积由所在的层进行分摊。
3、共有共用建筑面积按比例分摊的计算公式是什么?
按照相关建筑面积进行共有或共用面积分摊,按下式计算:
δSi =K×Si
K =
式中:
K ———为面积的分摊系数,分摊系数取位至;
Si ———为各单元参加分摊的套内建筑面积,㎡;
δSi ———为各单元参加分摊所得的分摊面积,㎡;
∑δSi ———为需要分摊的分摊面积之和,㎡;
∑Si ———为参加分摊的各单元套内建筑面积总和,㎡。
4、成套服务套内建筑面积测算方法是什么?
答:参照国际标准《房产测量规范》附录B中B1。计算公式为:
套内建筑面积=套内使用面积+套内墙体面积+套内阳台建筑面积
5、房屋共有建筑面积分摊系数有没有上限?
答:房屋共有面积分摊系数为共有建筑面积与套内建筑面积的比值。它是衡量房屋得房率高低的参数,分摊系数大表明得房率低,分摊系数小表明得房率高。
影响房屋共有面积分摊系数的大小因素有两个,建筑物内共有建筑面积的大小和套内建筑面积的大小。一般情况下比较不同的建筑物,建筑物内共有建筑面积大,房屋的分摊系数就大,反之则小;建筑物内套内建筑面积大,房屋的分摊系数就小,反之则大。不同的建筑物的结构设计不同,专有部位和共有部位没有可比性,无法参照比较。房产测绘机构依据设计图纸到建筑物现场实测时,建筑物的专有和共有部位已按图施工完毕,只能依据规范测绘计算。综上原因,房屋共有建筑面积分摊系数没有上限。
6、购房者购买住宅时需掌握房屋共有建筑面积分摊系数的常识有哪些?
答:一般来说高层住宅楼或电梯洋房住宅楼分摊系数要大于多层普通住宅楼;
商住楼的住宅分摊系数要大于住宅楼;底层架空的住宅楼的分摊系数要大于底层不架空的住宅楼;小户型的住宅楼分摊系数大于大户型的住宅楼。
7、同样是住宅楼的两栋房屋,分摊系数小的房屋就一定“好”吗?
答:得房率是买房一个比较重要指标,分摊系数小的房屋得房率高,比较实惠,但共有部位较少或较小,使用不方便;分摊系数大的房屋得房率低,不实惠,但共有部位较多或较
宽敞,使用方便。例如,普通住宅楼的分摊系数比带电梯的多层洋房小,在同等地段购买普通住宅楼经济实惠,但没有电梯多层洋房使用方便舒适。
8、为什么会出现实测面积与购房合同面积有差异的情况?
答:购房合同中记载的面积是开发商在房屋未开工或竣工前计算或在市场上委托有测绘资质的测绘公司依据施工平面图计算的预测面积;实测面积是房屋竣工后房产测绘机构依据房屋施工平面图或竣工平面图到现场实测,依据《房产测量规范》计算的面积,办理产权登记以实测面积为准。
造成实测面积与购房合同面积有差异的原因有以下几种:
a)执行的不同技术标准会造成一定的面积差异;
b)通过规划变更或设计变更导致房屋尺寸变化或共有建筑面积分摊变化会造成一定的面积差异;
c)现场施工与设计图纸尺寸有差异会造成面积差异;
d)客观存在的测绘误差也会造成一定的面积差异;
如果购房签约的计价方式是按建筑面积计价的话,出现房款“多退少补”的情况应属一种正常现象。所以,购房者在签订购房合同时,要认真参阅合同中约定的销售面积与产权面积差异处理条款,以便更好地维护自己的合法权益。
9、实测面积与购房合同面积有差异如何处理?
答:按照合同中约定的面积差异条款处理。
10、我市新建商品房房产测绘工作流程是什么?
答:新建商品房竣工后,建设单位要提供相应的房屋施工平面图或竣工平面图及房屋已竣工的证明等资料委托房产测绘机构进行测绘。
房产测绘主要工作流程如下:
1)测绘受理:对如符合实测条件的房屋,填写测绘委托书,并收取相关资料。
2)外业测量:外业测量人员(一般不少于2人),依据相应房屋施工平面图或竣工平面图到现场比对测量,如实记录房屋尺寸,外业小组人员互查记录资料。
3)内业绘图计算面积:内业绘图计算面积依据外业测量人员记录的房屋尺寸绘制房屋分户平面图,必要时在规范允许范围内根据图形闭合差调整房屋尺寸。并依据《房产测量规范》计算房屋套内建筑面积、共有部位面积以及共有建筑面积分摊计算。
4)测绘成果检查:由房产测绘机构安排专职质量检查员对房屋测绘的内外业进行检查,主要工作如下:检查外业记录、内业绘图资料的基本一致性;比照设计图纸检查建筑部位计算面积合理性;共有建筑面积分摊方法的适用性。
5)出具测绘成果:通过测绘成果检查的房屋,委托人缴纳测绘费后,按规定出具测绘报告,委托方签章验收。
6)成果归档:将测绘报告及相关资料按规定归并存档。
建政〔2014〕123号
关于进一步完善商品房预售管理有关事项的通
知
有关单位:
为贯彻落实《铜陵市人民政府关于促进房地产市场持续健康发展的意见》(铜政〔2014〕11号)精神,经市政府同意,现就进一步完善商品房预售管理工作有关事项通知如下:
一、提高商品房预售监管资金拨付比例、增加拨付节点
(一)达到预售许可最低形象进度或建成面积申请用款的,按商品房预售监管资金额度的35%拨付;
(二)形象进度达到规划设计总层数1/2或建成面积达到规划总建筑面积1/2申请用款的,累计拨付资金按商品房预售监管资金额度的55%;
(三)单体房屋结构封顶申请用款的,累计拨付资金按商品房预售监管资金额度的80%;
(四)单体房屋外墙等围护结构及内部砌体工程全部完工申请用款的,累计拨付资金按商品房预售监管资金额度的85%;
(五)单体房屋质量验收合格申请用款的,累计拨付资金按商品房预售监管资金额度的90%;
(六)房屋取得《工程竣工验收备案表》后,全额拨付剩余的商品房预售监管资金。
二、增加商品房预售许可投资额度确认方式
对有地下建筑物、构筑物的塔楼(有主楼与裙楼),在申请商品房预售许可时,建筑物已经建至地面二层(含二层)
以上,且已建成面积达到或超过地上规划总建筑面积的20%,视为符合商品房预售许可投资额度条件。
三、规范商品房预售许可后销售行为
商品房许可预售后,房地产开发企业应在自核准之日起10个工作日内,公示准销售房源的户室等相关信息,并可根据市场实际情况选择开盘时间,同时严格执行明码标价、“一价清”制度。
四、本通知自2014年5月1日起执行,此前相关规定与本通知不一致的,按本通知执行。
2014年5月7日
测绘合同(篇4)
甲方:_________________
乙方:_________________
第一条项目来源
由于设计规划的需要,甲方委托乙方对甲方内约_________亩地进行1:500地形图测量,经双方协商,达成本协议。
第二条甲方委托乙方的工作内容
对设计规划涉及的甲方生活区内约_________亩土地进行1:500地形图测绘(详细范围见附图红线),绘制出准确的1:500地形图。
第三条甲方的责任与义务
(1)向乙方提交需要进行测绘的范围界线图。
(2)按约定支付测绘费。
(3)配合乙方做好相关部门的协调工作。
第四条乙方的责任与义务
(1)按约定向甲方提交1:500地形图成果2份。
(2)乙方保证按时按质完成此项工作。
第五条合同金额及支付方式
经双方友好协商,一致同意按_________元进行项目包干。
支付方式:乙方完成全部工作后的5个工作日内,甲方一次性将工程的款项支付给乙方。
第六条本合同一式两份,甲乙双方各执一份。
甲方:_________________
_______年_______月_____日
乙方:_________________
_______年_______月_____日
测绘合同(篇5)
锦测字第( )号
委托方:(以下称甲方)
承揽方:(以下称乙方)石家庄锦业测绘有限公司
签订地点:( )
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国测绘法》、《中华人民共和国测绘成果管理规定》、《测绘市场管理暂行办法》和有关法律法规经甲乙双方协商一致签订本合同。
第一条、委托事项及范围:现甲方委托乙方对坐落在 ( ) 的 ( )项目做( )测绘。
第二条、甲方按照乙方要求提供图纸等其它必要的基本资料。
第三条、测绘工程费
1、测绘产品价格执行国家和地方颁布的测绘产品价格标准。
2、合同签订后甲方需向乙方缴付定金 元,以保证乙方测绘工作的顺利进行,工程完工后 日内,一次性交付剩余工程款 元。
第四条、甲方义务
1、甲方应在合同签订之日起( )日内向乙方提交有关资料和提出具体书面的技术要求。
2、甲方应提供交通工具并带领乙方实测人员顺利进入现场工作,并对乙方进场人员的工作生活提供必要的条件。
3、甲方应允许乙方内部使用执行本合同所产生的测绘成果。
第五条、乙方的义务
1、自收到甲方的有关材料之日起,根据甲方的资料和本合同的技术要求,乙方按约定时间入场工作。
2、 如果发现甲方提供资料不全,或者不符合测绘要求,应及时通知甲方。
3、 乙方应根据技术标准要求确保测绘项目如期完成
第六条、乙方提供的测绘成果质量不合格的,乙方应负责无偿予以重测或采取补测措施,已达到质量要求。由于甲方提供图纸等原因造成测绘成果质量不合格的,由甲方自己负责。甲方对乙方所提供的测绘结果有异议的,可由测绘机构所在地的测绘产品质量监督检验站裁定,其费用由败诉方承担。
第七条、甲方在约定之日内到乙方单位缴费,自测绘工程费全部结清之后,乙方根据技术标准的需求交付甲方全部测绘成果壹份。
第八条、甲方违约责任
1、 合同签订之后,由于甲方工作中的原因导致乙方未能进行现场工作的,甲方承担责任,乙方不予退还定金;甲方在乙方约定之日内,未到乙方缴纳全部测绘费用并领取测绘成果的,乙方不予退还定金,并不保留测绘成果;或甲方在缴纳相关费用后一个月之内还未到乙方领取测绘成果,责任由甲方承担,乙方不予退还定金,并不保留测绘成果。
2、 乙方进场之后甲方未给乙方提供必要的工作条件而造成窝工,则工期重新约定,甲方承担其责任。
第九条、乙方的违约责任
1、 合同签订后如乙方擅自中途停止或解除合同,乙方向甲方退还全部定金。
2、 甲方提供了必要的工作,并且保证测绘款按时到位,乙方未能按规定日期提交测绘结果时,应向甲方赔偿拖期损失费。因天气、交通、政府行为,甲方提供的资料不准确等客观原因造成的工程拖期,乙方不承担责任。
3、 对于甲方提供的图纸和技术资料以及属于甲方的测绘成果,乙方有保密义务。
第十条、测绘成果仅对测绘人员现场测绘时负责,对现场测绘后发生变化不具有任何约束力。
第十一条、由于不可抵抗力,致使合同无法履行时,双方应按有关法律规定及时协商处理。
第十二条、 本合同执行过程中的未尽事宜双方应本着实事求是,友好协商解决,双方协商一致的,签订补充协议,补充协议与合同有同等效力。
第十三条、 其他约定事项:
第十四条、 附则
1、 本合同由双方代表签字,加盖双方公章或合同专用章即可生效,全部成果交接完毕和测绘工程费结算完后,本合同终止。
2、 本合同一式两份,甲、乙双方各执一份。
甲方(签字、盖章) 乙方(签字、盖章)
年 月 日
测绘合同(篇6)
委托方(甲方):
合同编号:
承揽方(乙方):
签订地点:
根据《_经济合同法》、《_测绘法》和有关法律法规,经甲、乙双方协商一致签订本合同。
第一条测绘范围(包括测区地点、面积,测区地理位置等)
第二条测绘内容(包括测绘项目和工作量等)
第三条执行技术标准:
其它技术要求:
第四条测绘工程费:
1.取费依据:
2.取费项目及工程总价款:
第五条甲方的义务
1.自本合同签订之日起__日内向乙方提交有关资料和提出技术要求。
2.自接到乙方编制的技术设计书之日起__日内完成技术设计书的审定工作。
3.应当负责保证乙方的测绘队伍顺利进入现场工作,并对乙方进场人员的工作、生活提供必要的条件。
第六条乙方的义务
1.自收到甲方的有关资料和技术要求之日起,根据甲方的有关资料和技术要求于__日内完成技术设计书的编制,并交甲方审定。
2.自收到甲方对技术设计书同意实施的审定意见之日起__日内组织测绘队伍进场作业。
3.乙方应当根据技术设计书要求按合同工期确保测绘项目完成。
第七条测绘项目完成工期
第八条甲方违约责任
1.合同签订后,乙方未进入现场工作前由于工程停止而终止合同时,甲方无权请求返还定金;乙方已进入现场工作,完成的工作量在50%以内时,甲方应支付工程总价款的50%;完成工作量超过50%时,则甲方应支付工程总价款的100%。
2.甲方未给乙方提供必要的工作条件而造成停、窝工时,甲方应付给乙方停、窝工费,停、窝工费按合同约定的平均工日产值计算,同时工期顺延。
3.甲方未按期支付乙方工程费,应按延误天数和当时银行贷款利率,向乙方支付违约金。
4.对于乙方提供的图纸等资料以及属于乙方的测绘成果,甲方有义务保密,不得向第三方提供或用于本合同以外的项目,否则乙方有权对因此造成的损失追究责任。
第九条乙方违约责任
1.合同生效后,如乙方擅自中途停止或解除合同,乙方应向甲方双倍返还定金。
2.乙方未能按合同规定的日期提交测绘成果时,应向甲方偿付拖期损失费,每天的拖期损失费按本合同约定的工程总价款的1%计算。
3.乙方提供的测绘成果质量不合格,乙方应负责无偿给予重测或采取补救措施,以达到质量要求。因测绘成果质量不符合合同约定的要求(而又非甲方提供的图纸资料原因所致)造成后果时,乙方应对因此造成的直接损失负赔偿责任,并承担相应的法律责任(由于甲方提供的图纸资料原因产生的责任由甲方自己负责)。
4.对于甲方提供的图纸和技术资料以及属于甲方的测绘成果,乙方有义务保密,不得向第三方转让,否则,甲方有权对因此造成的损失追究责任。
第十条由于不可抗力,致使合同无法履行时,双方应按有关法律规定及时协商处理。
第十一条其它约定:
第十二条本合同执行过程中的未尽事宜,双方应本着实事求是友好协商的态度加以解决。双方协商一致的,签订补充协议。补充协议与本合同具有同等效力。
第十三条因合同执行过程中双方发生纠纷,可由双方协商解决或由双方主管部门调解,若达不成协议,双方同意就本合同产生的纠纷向__仲裁委员会申请仲裁。当事人双方不在合同中约定仲裁机构的,事后又没有达成书面仲裁协议的,可向有管辖权的人民法院起诉。
第十四条附则
1.本合同由双方代表签字,加盖双方公章或合同专用章即生效。全部成果交接完毕和测绘工程费结算完成后,本合同终止。
2.本合同一式__份,甲、乙方各执__份。
委托方单位名称(盖章):
承揽方单位名称(盖章):
法定代表人:法定代表人:
或委托代理人(签字):
或委托代理人(签字):
合同订立时间:年月日
颁布单位:国家工商管理局经济合同司
测绘合同(篇7)
合同编号:
委托单位及个人(以下简称甲方): 联系电话:
测绘单位(以下简称乙方):XX测绘队(资质证书编号) 联系电话:
依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国测绘法》的规定,现甲方委托乙方进行房产测绘,经双方协商一致,签订本合同,具体事项如下。
一、测绘范围与测绘对象:
该房产坐落 镇 路(村) 巷(组) 号, 层,规划或设计面积 ㎡, 结构,设计用途为 。
二、测绘项目的执行技术标准:
中华人民共和国国家标准GB/T17986.1——2000、GB/T17986.2——2000《房产测量规范》。
三、测绘项目开始和完成日期:
1、签定本合同后,乙方应在 个工作日内到达房屋现场进行测绘。(测绘地点在城关范围内为3个工作日,乡镇为5个工作日,若出现对现场测绘作业不利天气或情况时顺延,如发现工程未完工可以拒绝测绘)
2、乙方在现场测绘结束后 个工作日内完成实测测绘成果交付甲方。(500㎡以内为5个工作日,500㎡以上和商品房为10个工作日,房屋形状不利于绘图和计算的顺延2日,若现场测绘结果不详时或需要复测时顺延)
四、双方应积的义务:
1、 甲方应在签定本合同时向乙方提供以下资料(复印件):
A、申请产权初始登记的房屋(新建房屋)
a、规划许可证;
b、土地使用权证;
c、公用部位设计说明,如有需要,需提供各种部位的归属协议;
d、预测提供建筑平面图(全套)。
B、 自然状况发生变化的房屋
a、房屋所有权证或房产测绘成果;
b、证明房屋自然状况发生变化的材料(析产、协议书等);
2、乙方作业过程中,甲方需紧密配合,为测绘工作提供方便。
3、预测结束后甲方更改设计等原因引起的重测费用甲方另付(更改部分)。
4、测绘时,甲方应密切配合,并做好指界工作,对乙方完成的测绘成果进行验收、并出具测绘成果验收意见。
5、乙方应严格遵守国家有关法律、法规,执行国家房产测量规范和有关技术标准、规定,对其完成的房产测绘成果负责。
五、房地产测绘收费标准:
1、新建房屋住宅按1.40元/平方米收取;非住宅按2.40元/平方米收取。
2、存量房(二手房)。存量房交易,应当以原产权证书上的测绘结果为准。但如交易当事人对原产权证书上的测绘面积产生异议时,可委托重新测绘。测绘结果误差在±1%(含1%)以内的,
测绘费用由要求复测的委托人支付;测绘结果误差在±1%以上的,测绘费用由原产权人支付。存量住房测绘费按1.80元/平方米收取;存量非住房按2.60元/平方米收取。
六、测绘费用支付日期和测绘成果交付场地:
1、自签定合同之日起时,甲方向乙方支付定金人民币 元。(200㎡以内80元,商品房或200㎡以上为200元,多退少补)
2、测绘成果交付前,甲方应向乙方结清全部测绘费用。
3、测绘成果交付场地为乙方的办公地点。
七、甲方违约责任:
1、 合同签定后,乙方未进入现场测绘前由于甲方单方面要求测绘停止而终止合同时,甲方无权请求返还定金。(再次要求测绘同处时,另签合同)
2、 甲方未给乙方提供必要的配合或是工程未完工的,造成测绘工作停工、窝工的,测绘作业顺延。并支付窝工费和必要的成本费。
八、乙方违约责任:
1、 合同签定后,如乙方擅自中途停止或解除合同,乙方应向甲方双倍返还定金。(若测绘对象属于违章建筑或有纠纷的除外)
2、 乙方提供未能按合同规定的日期提交测绘成果时,应向甲方偿付拖期损失费,每天的拖期损失按合同约定的测绘费用总金额的1%计算。
3、 乙方提供的测绘成果不合格,乙方应负责无偿给予重测,以达到要求(由甲方提供的图纸、指界等资料有误的原因产生的责任由甲方负责,若甲方认为结果不合格后乙方复测后无明显误差的,属甲方要求二次测绘,甲方应按收费标准另支付测绘费用)。
九、因合同执行过程中双方发生纠纷,可由双方协商解决或由双方主管部门调节,若达不成协议,双方同意就本合同产生的纠纷向岳西县仲裁委员会申请仲裁。(当事人双方不在合同中约定仲裁机构的,事后又没有达成书面协议的,可向有管辖权的人民法院起诉。)
十、本合同执行过程中的未尽事宜,双方应本着实事求是、友好协商的态度加以解决。双方协商一致,
签订本补充协议。补充协议与本合同具有同等的效力。
十一、本合同一式两份,甲、乙双方各执壹份。合同双方签字(盖章)后生效。
委托单位或代理人(甲方)(盖章)
(乙方)(盖章)
签订时间: 测绘单位200 年 月 日
测绘合同(篇8)
委托方(甲方):
承揽方(乙方):
根据《_合同法》、《_测绘法》和有关法律法规,经甲乙双方协商一致签订本合同。
第一条测绘范围或地址
测区位置:
第二条测绘工作内容和工作量
测绘工作内容:总工作量:
其它特殊技术要求:无
第四条测绘工程费
1.取费依据:
依据国家_20xx年1月版《测绘工程产品价格》有关规定编制。
2.取费项目及工程总价款:
工程总价款:人民币万仟佰拾元整(¥)。详见《沉降监测预算书》。
第五条甲方的义务
1.自本合同签订起日内向乙方提交有关资料或提出技术要求。
2.自接到乙方编制的技术设计书之日起日内完成技术设计书的审定工作。
3.负责保证乙方的测绘队伍顺利进入施工现场进行工作。
4.协调乙方与施工单位的关系。
5.督促、检查施工方妥善保护沉降观测使用的测量标志情况,确保点位的长期安全。如果沉降观测使用的测量标志由于保护措施不力而被破坏,在不影响整体观测的情况下,可放弃被破坏点的观测,否则必须进行点位的重新埋设,甲方应承担重新布点的费用。
6.及时向乙方通报施工进度,以便乙方安排时间完成观测工作。( 111642.Com)
7.按合同要求及时向乙方支付测绘工作费。
第六条乙方的义务
1.自收到甲方的有关资料和技术要求之日起根据甲方的有关资料和技术要求于5日内组织测绘队伍进场作业。
2.乙方应在本合同约定的期限内向甲方提供符合《建筑变形测量规程》(JGJ/T8-97)及《观测方案》的测绘成果。
3.允许甲方使用乙方为执行本合同所提供的属乙方所有的测绘成果。
第七条测绘项目完成工期
实际按工程进度要求,及时配合,按时完成。
第八条乙方于全部成果交付前5日通知甲方,甲方自接到全部成果之日起7日内完成验收工作。
第九条对乙方测绘成果所有权、使用权和著作权规属的约定:成果归甲方所有。
第十条测绘工程费支付日期和支付方式
测绘工程费采用分期付款方法,支付时间如下:乙方向甲方提交全部测绘成果后个工作日内甲方应一次性支付全部测绘费用。
第十一条乙方向甲方交付成果:
乙方向甲方交付约定的测绘成果肆份。甲方如需增加测绘成果份数,需另行向乙方支付每份工本费/元。
第十二条甲方违约责任
1.合同签订后,乙方未进入现场工作前由于工程停止而终止合同时,甲方无权请求返还定金。如因甲方原因中途终止合同时,甲方应按乙方实际工作量加合同总价款的10%支付实际工作费用,当实际工作费用小于或等于定金数额时,乙方不要求甲方另行支付费用;而当实际工作费用大于定金数额时,甲方应向乙方另行支付超出定金数额部分的费用。
第十三条乙方违约责任
1.合同生效后,如乙方擅自中途停止或解除合同,乙方应向甲方双倍返还定金。
2.乙方未能按合同规定的日期提交测绘成果时,应向甲方偿付拖期损失费,每天的拖期损失费按本合同约定的工程总价款的1%计算。由于施工原因造成的工期正常顺延除外。
3.乙方提供的测绘成果质量不合格,乙方应负责无偿给予重测或采取补救措施,以达到质量要求。
4.对于甲方提供的图纸和技术资料以及属于甲方的测绘成果,乙方有义务保密,不得向第三方转让,否则,甲方有权对因此造成的损失追究责任。
第十四条由于不可抗力,致使合同无法履行时,双方应按有关法律规定及时协商处理。
第十五条本合同执行过程中的未尽事宜,双方应本着实事求是、友好协商的态度加以解决。双方协商一致的,签定补充协议。补充协议与本合同具有同等效力。
第十六条因合同执行过程中双方发生纠纷,可由双方协商解决或由双方主管部门调解,若达不成协议,双方同意就本合同产生的纠纷向仲裁委员会申请仲裁;当事人双方不在合同中约定仲裁机构的,事后又没有达成书面仲裁协议的,可向有管辖权的人民法院起诉。
第十七条附则
1.本合同由双方代表签名并加盖公章或合同专用章即生效。全部成果交接完毕,测绘工程费结算完成之后,本合同终止。
2.经甲方审定的《沉降监测预算书》作为本合同的附件。
3.本合同书一式六份,正本两份,副本四份,甲乙双方各执三份。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
测绘合同(篇9)
合同编号:_________
合同名称:_________
测绘地点:_________
委托方(甲方):_________
受托方(乙方):_________
签订日期:_________
根据《xxx合同法》、《xxx测绘法》和有关法律法规规定,结合本测绘具体情况,经双方协商签订本合同。
第一条:测绘范围(包括测区地点、面积、测区地理位置等)。
第二条:测绘内容(测绘的项目及达到的标准)。
第三条:测绘的收费依据和测绘费总价款。
根据国家xxx颁发的国测财字3号文件精神核定项目费用额,委托方应向受托方支付测绘总价款人民币元。
第四条:双方的权利和义务。
1.甲方要根据乙方的需要提供相应的图件和资料。
2.乙方须按甲方的要求在规定的时间内保质保量的完成勘测任务,如不能及时完成,甲方所造成的损失,由乙方负
责,并继续完成勘测工作。
3.甲方应在乙方提交完图件等资料成果后,支付全部勘查测绘费用,如无特殊原因而不支付勘查测绘费用的,甲方需支付乙方合同总额5%的滞纳金。
第五条:本合同发生争议,甲乙双方应协商解决。协商不成时,甲乙双方可向人民法院起诉。
第六条:本合同甲乙双方签字盖章后生效。甲乙双方履行完合同规定的义务后,本合同终止。
第七条:本合同一式二份,甲乙双方各执一份。
委托方(甲方)名称:_________
受托方(乙方)名称:_________
法定代表人:_________
法定代表人:_________
测绘合同(篇10)
工程名称:______________________
定作人(甲方):________________合同编号:________________
承揽人(乙方):________________签订地点:________________
承揽人测绘资质等级:____________签订时间:________________
根据、《xxx测绘法》和有关法律法规,经双方协商一签订本合同。
第一条测绘范围(包括测区地点、面积,测区地理位置等):_____________________________
第二条测绘内容(包括测绘项目和工作量等):_________________________________________
第三条执行技术标准:序号标准名称标准代号标准等级其它技术要求:____________________________________________
第四条测绘工程费:
取费依据:国家颁布的测绘产品价格标准。
取费项目及预算工程总价款:序号项目名称工作量单价(元)合计(元)备注预算工程总价款:
工程完工后,根据实际测绘工作量核计实际工程价款。
第五条甲方的义务
自合同签订之日起_________日内向乙方提交有关资料。
自接到乙方编制的技术设计书之日起_________日内完成技术设计书的审定工作,并提出书面审定意见。
应当保证乙方的测绘队伍顺利进入现场工作,并对乙方进场人员的工作、生活提供必要的条件。
甲方保证工程款按时到位,以保证工程的顺利进行。
允许乙方内部使用执行本合同所生产的测绘成果。
第六条乙方的义务
自收到甲方的有关资料之日起_______日内,根据甲方的有关资料和本合同的技术要求完成技术设计书的编制,并交甲方审定。
自收到甲方对技术设计书同意实施的审定意见之日起_________日内组织测绘队伍进场作业。
乙方应当根据技术设计书要求确保测绘项目如期完成。
允许甲方内部使用乙方为执行本合同所提供的属乙方所有的测绘成果。
未经甲方允许,乙方不得将本合同标的的全部或部分转包给第三方。
第七条测绘项目完成工期序号测绘项目完成时间备注全部测绘成果应_________年_________月_________日前交甲方验收。
第八条乙方应当工程完工之日起_________日内书面通知甲方验收,甲方应当自接到完工通知之日起_________日内,组织有关专家,依据本合同约定使用的技术标准和技术要求。对乙方所完工的测绘工程完成验收,并出据测绘成果验收报告书。对乙方所提供的测绘成果的质量有争议的,由测区所在地的省级测绘产品质量监督检验站裁决。其费用由败诉方承担。
第九条对乙方测绘成果的所有权、使用权和著作权归属的约定:_____________________________
第十条测绘工程费支付日期和方式
自合同签订之日起______日内甲方向乙方支付定金人民币________元。并预付工程预算总价款的______%,人民币________元。
当乙方完成预算工程总量的_________%时,甲方向乙方支付预算工程价款的_________%,人民币_________元。
当乙方完成预算工程总量的_________%时,甲方向乙方支付预算工程价款的_________%,人民币_________元。补充协议与本合同具有同等效力。
第十七条因本合同发生争议,由双方当事人协商解决或由双方主管部门调解,协商或调解不成的,当事人双方同意__________仲裁委员会仲裁(当事人双方未在合同中约定仲裁机构,事后又未达成书面仲裁协议的,可向人民法院起诉)。
第十八条附则
本合同由双方代表签字,加盖双方公章或合同专用章即生效。全部成果交接完毕和测绘工程费结算完成后,本合同终止。
本合同一式__________份,甲方__________份,乙方__________份。
定作人名称(盖章):____承揽人名称(盖章):____
定作人住所:____________承揽人住所:____________
邮政编码:_______________________邮政编码:_______________________
联系人:________________联系人:________________
电话:__________________电话:__________________
传真:__________________传真:_______________________
开户银行:_______________________开户银行:_______________________
银行帐号:______________银行帐号:______________
法定代表人:____________法定代表人:____________
(委托代理人)__________(委托代理人)___________
______年_______月_______日
房产项目测绘合同(菁华2篇)(扩展3)
——房产合同范本房产项目测绘合同(菁华1篇)