随着全球经济的不断飞速发展，合同带给人的便利不断显现。合同的签订要注意合同的内容与格式是否正规，符合条件，你的合同文书准备的怎么样了？您想要的“转供电合同模板”留学群的编辑已为您准备妥当，欲知更多细节请持续浏览我们的网站！
转供电合同模板 篇1
委托单位：_________
监理单位：_________
本合同由_________（以下简称甲方）与_________（以下简称乙方）双方协商一致签订。根据甲方要求，乙方愿意依照本合同所规定的条款及条文，承担_________工程建设监理服务。兹就以下事项签订本合同。
1、工程概况：
工程名称：_________
工程地点：_________
工程规模为：_________
2、合同总价_________元。其中工程设计监理费用_________元，土建工程监理费用_________元，安装工程监理费用_________元，合计监理费_________元。
3、责任期限：从基本设计（第一次设计联络会）开始计算起，至_________装置通过_________小时运行后6个月。
4、下列文件应被认为是组成本合同的一部分，并应被作为其一部分进行阅读和理解。未尽事宜（以国家法律，法规和有关规定为基础），协商解决。
（1）甲方／乙方工程建设监理合同通用条款；
（2）甲方／乙方工程建设监理合同专用条款；
（3）本合同附件，即：本章附件a-监理服务范围；本章附件b-甲方提供的职员、设备、设施和其他；本章附件c-报酬和支付。
（4）在本合同履行中双方签署的补充协议与修正文件。
5、考虑到下文提及的甲方对乙方的支付，乙方在此向甲方承诺将遵照本合同的规定履行服务。
6、甲方在此同意按本合同中约定承担责任，按注明的期限和方式，向乙方支付根据合同规定应支付的款项，以此作为履行服务的报酬。
7、乙方不得将属于甲方产权内的财产、土地、房屋、设施对外转让、出租、变卖。乙方临建拆除保证金为合同价款的1％（包含在质量保证金之中），施工队伍人员完全撤离电厂并将各种房屋，土地归还甲方，经甲方验收合格后，予以退还。
8、乙方拉运材料，设备离开_________时，应经甲方批准同意；甲方材料节余部分应完全归还甲方。
9、乙方在甲方区域内施工所建的各种生活，生产临建拆除后，必要时乙方应恢复原来的功能和原貌。
10、未尽事宜，双方根据需要，经协商可另外签订补充合同。
11、本合同经双方法定代表人或授权代理人签字盖章后生效至监理合同期满，提交监理总结，结清监理报酬后自然失效。
12、本合同正本一式两份（正本要求每页小签），双方各执一份，具有同等法律效力。副本十份，双方各执五份。
甲方（盖章）：_________ 乙方（盖章）：_________
代表（签字）：_________ 代表（签字）：_________
地址：_________ 地址：_________
电话：_________ 电话：_________
传真：_________ 传真：_________
签约地点：_________ 签约地点：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
转供电合同模板 篇2
发包方(甲方)： 承包方(乙方)：
签定时间： 年 月 日
按照《中华人民共和国合同法》的规定，为了明确双方在建设过程中的权力、义务和经济责任，结合该工程具体情况，经双方协商同意签订合同。
一、工程范围
1、 工程名称：
2、 工程地点：
3、 工程承包项目和内容：
二、工程造价
4、本工程采用总承包形式，工程总造价为人民币元 ￥元。
三、建设工期
5、 根据有关工期定额和使用需要，天。
6、 如遇下列情况，经甲方现场代表签证后，工期相应顺延;
(2)不属包干范围内的重大设计变更，提供的工程地质资料不准，致使设计方案改变或由于施工无法进行的原因 而影响进度。
(3)在施工中因停电、停水8小时以上或连续间歇性停电、停水3天以上(每次连续4小时以上)，影响正常施工。
(4)未按合同规定拨付款而影响施工。
(5)人力不可抗拒的因素而延误工期。
(6)非乙方原因无法停电，致使乙方不能连续施工而影响进度。
四、工程质量、验收与安全管理
7、 本工程的质量为优良。
8、 工程质量验收依据及标准：①该工程施工图纸、设计说明和设计变更;② 电力建设工程验收规范。
9、 甲方在不防碍乙方正常作业的情况下，可随时对作业进度、质量进行检查、 督促。
10、 隐蔽工程在隐蔽以前，乙方应当通知甲方检查甲方：乙方：
依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲、乙双方就库车机场迁建工程施工供电线路工程施工事项协商一致，订立本合同，以供共同遵守。
第一条 工程概况
工程名称： 库车机场迁建工程玉达线分支T接处至库车新机
场10KV线路安装工程
工程地点： 阿克苏地区库车县境内
第二条：承包范围和内容
承包范围：新建库车民用机场迁建10KV线路工程技施设计(玉
其吾斯塘分)施工图纸内容中，库车10KV供电线路玉达线分支T接处至库车新机场航站区围界外(不包括围界外至中心变电站的电缆)线路路径中所涉及的，土地占有及使用、青苗补偿，办理相关手续等一切费用。安装10千伏真空断路器及高计一台。按照库车电力公司要求安装电费计量装置等。具体内容详见询价文件。
第三条 承包方式
承包方式:本合同承包方式为包工包料。
第四条 工期条款
1. 本工程初定应在20xx年4月15日前工程完成。
2. 乙方必须按甲方的施工计划要求，编制分包项目的施工计划，经甲方核定后，按工期计划执行，确保按期和提前完成施工任务。
3. 若乙方工程工期与进度计划明显不符，甲方可要求乙方赶工，若乙方在收到甲方通知后 7 个工作日内无明显改进，或乙方无 能力承担工程任务，甲方有权增派或改派其它施工单位，由此增加的承包价差由乙方承担，在乙方工程款中扣除。
4. 因遇大雨和人力不可抗拒的自然灾害，经甲方签字认可，工期按实顺延。
第五条 合同价格及结算方式
合同价款：本工程合同价款：为510000.00元(伍拾壹万元整)，(包干价)。除甲方认可的设计功能性设计变更外，包干价不做价格调整。
第六条 质量要求
1.乙方承包项目的施工质量以询价前所发放的施工图纸及说明，施工方案，设计变更，技术交底，现行施工与验收规范，作为检查、抽检或验收的依据和标准。
2.乙方必须服从甲方管理管理，严格按照以上约定的标准进行施工。工程质量要求达到国家或专业的质量检验标准及供电相关部门的验收标准。
3.若乙方施工质量不符合要求造成返工，甲方有权责令乙方返工并承担延误工期的责任;造成严重质量问题的或多次返工的，甲方有权终止合同清退乙方，并且今后不与乙方合作。造成甲方损失的，乙方必须负责赔偿及承担相关责任。
第七条 工程师：
1. 监理单位委派的工程师，姓名;范庭梅，职务：总监理工
2. 甲方单位委派的工程师，姓名：姬晓宁;职务;工程师;
3. 乙方项目经理，姓名;齐军;职务;项目经理。
第八条 甲方责任：
1. 乙方进场时，甲方应书面就公司制度、工地管理制度及具体管理人员名单向乙方交底;
2. 对工程质量、进度进行检查验收、办理变更登记、竣工结算手续及签证工作等。
第九条 乙方职责：
1、负责此项工程的施工安全、工程质量、施工进度的具体管理工作和工程材料调拨，工程决算的上报
2、在开工前向甲方提供四措一案、作业指导书。
3、必须按照国家及行业颁布的施工验收标准的要求组织施工。
4、应接受甲方的监督和检查，并提供必要的协助。
5、负责施工人员安全、生产技术的培训。
6、负责工程项目的工作联系和工程项目施工人员进场的管理工作及竣工验收档案、工程决算和档案资料的归档工作。
7、遵守发包人对项目统一管理的相关规定。
8、如达不到承诺分阶段工期，每延误1000元违约金(壹仟元)。
第十条 安全文明约定
1.人员进场必须做好安全教育工作，及时做好书面安全交底及安全措施工作，严格按照现行有关安全操作规程施工，执行公司和工地有关安全生产制度;
2.施工现场乙方必须有专人负责安全管理和监控工作，及时做好安全自检与整改工作;
3.乙方自行负责工人的劳保用品、劳保福利及施工过程中工伤事故处理的一切费用;
5.对于乙方雇用的工人的伤害或赔偿，应由乙方自行负责并保证甲方不负任何责任;
6.由于乙方施工管理不善，造成任何第三方的损害，由乙方承担一切责任。
第十一条 工程设计变更
1.设计变更
⑴施工中甲方需对原工程设计进行变更，应以书面形式(或其它正式方式)向乙方发出变更通知。乙方应按照甲方发出的变更通知及有关要求进行变更。因变更导致合同价款的增减及造成的乙方损失，由甲方承担，延误的工期相应顺延;
⑵施工中乙方对图纸中的不明确部位应提前一周与甲方管理人员联系,不得对原工程设计进行变更。因乙方擅自变更设计发生的费用和由此导致甲方的直接损失，由乙方承担，延误的工期不予顺延。
2.其他变更
合同履行中甲方要求变更工程质量标准及发生其他实质性变更，由双方协商解决。
第十二条 保修事项：
1.本工程保修期为 2 年，自工程完工验收符合合同规定工程办理移交手续之日起计算;
2.保修期内因施工造成的任何质量问题，均属乙方的保修范围;
3.保修期内发生保修事项，乙方应在接甲方通知后 24 小时内赶赴现场进行保修，乙方不在约定期限内派人保修的，甲方可以委托他人修理，发生的费用由乙方承担，费用从保修金中扣除，保修金不足以支付发生的费用时，作为乙方的债务甲方有权追索。
第十一条 付款方式
1.甲方在合同签订后5个工作日内向乙方支付壹拾伍万元的预付款，工程电杆组立完成后,付至工程总价的60%.工程验收合格后，支付至合同总价的95%，留5%的`质保金，质保期为2年，质保期满后向乙方支付5%的质保金。
2.支付方式：乙方在甲方指定银行开户，甲方直接划到乙方户头内,而乙方收款时需提供有效票据。
第十三条 附则
1.本合同一式十六份，甲方执十二份，乙方执四份每份，其中正本两份，甲乙双方各执一份，其它为副本。正、副本均具有同等法律效力。合同自双方签字、盖章之日起生效，至保修期满结清余款后自行终止。
2.因本合同发生争议，由双方协商解决，协商不成时，双方同意向阿克苏人民法院提起诉讼。
3.合同履行过程中一切往来文件：下发通知、有效签证及补发附件等均属合同内容，与合同本身具同等法律效力。
4.甲方要求该工程的材料采购乙方必须直接由厂家进货,不得通过任何代理机构进行采购.
发包方(甲方)：
承包方(乙方)：
_年_月_日：
转供电合同模板 篇3
甲方：____________________
乙方：____________________
乙方承担的________________铁路简支箱梁工程在甲方管内既有线进行施工。本工程需甲方在工程配合、施工日常监控既有设备安全方面给予配合，为确保施工顺利进行和既有线运输安全，经双方协商，特制定施工安全协议如下。
一、工程概况
1.施工项目：____________________
2.作业内容：____________________
3.施工地点、主要工作量及时间
（1）施工地点及主要工作量
____线：________公里，____________________
____线：________公里，____________________
（2）施工时间：____年____月____日～工程结束。
二、施工责任地段和期限
1.施工责任地段：____线：____公里，____线：____公里。
2.施工期限：____年____月____日～工程结束。
三、双方遵循的技术标准、规程和规范
严格遵循并按照____铁师[____]____号《营业线施工及安全管理实施细则》进行施工。
四、安全防范内容、措施及结合部安全分工
1.乙方在正式施工72小时前，应向甲方提出施工请求，包括施工计划、施工地点及影响范围。
联系电话：甲方调度电话：____________乙方调度电话：____________
2.乙方要严格按批准的设计文件和施工方案进行施工，并执行有关技术标准、作业标准、工艺流程和卡控措施，严禁超范围作业，以确保施工安全。
3.乙方施工期间，每天要坚持同甲方保持通信联络，保证信息畅通。
五、双方的安全责任、权利和义务
1.乙方是施工安全的主体，对施工安全负全面责任。对因施工造成甲方设备损坏和影响行车安全，构成列车事故的，乙方应承担全部责任，并按实际损失赔偿。乙方未经甲方同意或监护人员未到现场擅自施工及违反程序及安全技术标准构成的列车事故负全面责任。
2.甲方对乙方的施工安全负有监护责任。甲方应根据乙方施工项目制定监护内容，对乙方施工作业进行全过程的监督检查。发现施工安全隐患甲方有权停止乙方施工，责令施工单位立即纠正。乙方对自身未履行施工安全协议造成列车事故的要负全面责任。
3.乙方在施工中，必须积极配合并主动接受甲方对施工安全的`监督。
4.甲方应积极协助乙方检查既有设备情况，提供相关技术资料。
六、发生责任列车事故的处罚办法
施工期间，发生的责任列车事故按____铁师[____]____号文件有关条款办理。
七、安全监督和配合费用
施工期间，涉及的配合费用按____铁师[____]____号文件有关条款办理。
八、其他事宜
1.甲乙双方必须严格履行协议的各项条款，如有违约，违约方必须承担其造成的一切损失。
2.甲乙双方在履行本协议过程中发生异议时或有争议时，双方应首先进行充分协商，协商不成时，可通过上级安全主管部门仲裁。
3.协议书经双方法定代表人或委托代理人签字盖章后生效。
4.本协议书一式4份，双方各持2份，并报双方上级主管部门和有关部门。
甲方代表签字：___________ 乙方代表签字：___________
盖章：___________________ 盖章：___________________
_______年______月______日 _______年______月______日
转供电合同模板 篇4
出租人：________________(以下简称甲方)
承租人：________________(以下简称乙方)
履行地点：________________
根据《民法典》及有关法律规定，为明确双方权利和义务，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，双方就供电设备租赁事宜协商一致，订立本合同。
第一条设备名称、型号、规格及数量________________________
甲方提供设备应符合乙方图纸使用和主管部门的验收要求并合格完备。
第二条租赁期限
设备租赁期限为_______年，即自________年______月______日至_______年______月______日。
第三条租金及支付
1.租金及计算：两个租赁______年度共计支付租金________元(包干价)，不到_______年按两______年计，超期后按___________元/月支付。
2.租金支付：租赁费用分两次支付。付款前出租方应先开具当期租赁发票交承租方办理手续。
3.__________年_______月________日为本次设备的到场时间。设备到达工地后，因出租方原因若不能通电使用的期间不计费。
4.设备进退场费：进出场运输由出租方负责办理。设备的拆除由出租方负责。
第四条工程项目、工作内容和施工地点
1.工程项目：________________
2.工作内容：________________
3.施工地点：________________
第五条租赁方式及所有权
1.租赁方式：设备由承租方配备操作人员，出租方负责设备的维护保养工作。
2.租赁设备的所有权：合同所列租赁设备的所有权属于出租方，承租方对租赁设备只享有租赁期间的使用权。
3.未经出租方同意，承租方不得在设备上随意增加或减少部件，也不得以任何理由对设备进行抵押，否则由此造成的全部后果由承租方承担。
第六条出租方配合设备的验收、安装、调试。使用由承租方自行负责。
第七条租赁机械的毁损和灭失
1.承租方承担在租赁期内发生的承租方责任租赁设备的毁损(正常损耗不在此内)和灭失的风险。由不可抗力的原因不能履行合同或造成损失时双方根实际情况协商解决。
2.在租赁设备发生毁损和灭失时，承租方应立即通知出租方，出租方有权选择下列方式之一，由承租方负责处理并承担其一切费用。
(1)将租赁设备复原或修理至完全能正常使用的状态。
(2)更换与租赁设备同等型号，性能的部件或配件使其能正常使用。
(3)当租赁设备毁损或灭失至无法修理的程度时，双方协商由承租方赔偿于出租方，赔偿费用不高于投标时的报价。
第八条双方义务和责任
(一)出租方的义务和责任
1.密切配合承租方的施工用电。
2.负责配备设备维保人员，确保设备状态完好。如因设备自身故障造成单次连续停电超过24H以上，按__________元/月扣除一个月租赁费。
(二)承租方的义务和责任
负责工作期间设备的保护及看守。
第九条合同变更
1.在租赁期间，出租方如将租赁物资所有权转移给第三人，应正式书面通知承租方，租赁物资新的所有权人即成为本合同的.当然出租人。
2.在租赁期间，承租方未经出租方同意，不得将租赁物资转让、转租给第三人使用，也不得变卖或作抵押品。
第十条违约责任
1.未经双方书面同意，任何一方不得中途变更或解除合同，任何一方违反本合同约定，都应向对方偿付本合同总租金______%的违约金。
2.承租方如不按期支付租费时，出租方有权采取下列措施：
(1)要求承租方及时付清租费和其他费用，并要求承租方赔偿出租方的损失。
(2)终止本合同，收回租赁设备，并要求承租方赔偿出租方的一切损失。
第十一条声明及保证
(一)出租方：
1.出租方为依法设立并合法存续的单位，有权签署并有能力履行本合同。
2.出租方签署和履行本合同所需的一切手续均已办妥并合法有效。
3.在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对出租方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。
4.出租方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合同的签署人是出租方的法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。
承租方：
1.承租方为依法设立并合法存续的企业，有权签署并有能力履行本合同。
2.承租方签署和履行本合同所需的一切手续均已办妥并合法有效。
3.在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对承租方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。
4.承租方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合同的签署人是承租方的法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。
第十二条不可抗力
本合同所称不可抗力是指不能预见、不能克服、不能避免并对一方当事人造成重大影响的客观事件，包括但不限于自然灾害如洪水、地震、火灾和风暴等以及社会事件如战争、动乱、政府行为等。
如因不可抗力事件的发生导致合同无法履行时，遇不可抗力的一方应立即将事故情况书面告知另一方，并应在3天内，提供事故详情及合同不能履行或者需要延期履行的书面资料，双方认可后协商终止合同或暂时延迟合同的履行。
第十三条争议的处理
本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可由有关部门调解;协商或调解不成的，按下列第(1)种方式解决：
1.提交__________________仲裁委员会仲裁;
2.依法向人民法院起诉。
第十五条其他约定事项：________________
出租方：________________
单位名称(盖章)：________________
单位地址：________________
委托代理人签名：________________
开户银行：________________
账号：________________
电话：________________
传真：________________
邮编：________________
承租方：________________
单位名称(盖章)：________________
单位地址：________________
委托代理人签名：________________
开户银行：________________
账号：________________
电话：________________
传真：________________
邮编：________________
转供电合同模板 篇5
本合约于____年__月__日在____市订立，订立合约双方为：
___省电力公司（以下简称“供方”）
总办事处设于_____市东风三路八号
____有限公司（以下简称“用方”）
总办事处设于_______市。
双方经过慎重考虑后，确认为了相互的利益，同意由____电力系统向澳门供电。
兹订立合约如后，双方必须并同遵守履行其责任。
第一条总则
第一款：本合约经___省及澳门地区有关当局核准并由双方正式签约之日起生效，合约总期限为贰拾贰年，即知____年__月__日至____年__月__日，此合同可在到期后续订，为此，用电方最晚应在到期日前半年向供方提出，经双方协商一致后续订。否则，供方不保证到期日后的连续供电。考虑在此期限内有不可预计的各种变化情况。因此，若任何一方提出修改本合约的有关条款时，须经双方协商一致修改后生效。
第二款：“供方”对“用方”所采用之“供电价目表”为本合约的一部分，为附件一。
双方商定附件一所指的价目表（一）及价目表（二）将适用于“用方”的供电量及月最高功率，其确定办法（略）。
第三款：《供电运行细则》为本合约的一部分，为附件二。
第四款：如本合约的条文与附件一、附件二的内容有不符或矛盾时，应按下列次序为取舍之准则：
（１）本合约。
（２）附件一（略）。
（３）附件二（略）。
第二条供电
第一款：“供方”同意自____年__月__日开始向“用方”供电。双方应遵守合约所订明之供电价格、供电条件等规定。
____年至____年“供方”供应“用方”逐年的“基本限额功率”及“超限额功率”的最高值均受下列数值限制（略）。
第二款：每年１０月３１日前，“用户”将交给“供方”次年分月预计最高功率值，该条最高功率值不应超过上表所列的规定值。但“用方”提出的该年最高功率值超过第一款表列的.规定值时，须与“供方”协商确定。
第三款：一年内每月实际取得“基本限额功率”等级最高功率千伏安（ｋｖａ）值不应低于上一年同月实际取用的“基本限额功率”等级最高功率千伏案（ｋｖａ）值的___％。计算由“用方”向“供方”支付价目表（一）的功率费时，“基本限额功率”等级最高功率千伏安（ｋｖａ）值亦按不低于上一年同月实际取用的“基本限额功率”等级最高功率值的百分之___为限制。若“供方”由于人力不可抗拒的原因，须对“用方”提出临时减少功率，则该月的实际取用最高功率值，可按该月的表计实测记录数值计收价目表（一）中的功率费。
在第一阶段“供方”将由__万伏变电站的___万伏母线，以两回___万伏线路接至澳门北面变电站供电。该系统根据将来供电负荷增长的需要，得予以扩充。
第四款：供电质量标准及供电运行管理制度均应符合附件二《供电运行细则》之规定。
第三条供电价目
第一款：供电价目以港元计算，“用方”应按月以港元向“供方”支付电费。
第二款：双方同意按第一条第二款附件一供电价目表及第二条第一款第二款的规定计算和支付电费。
第四条供电工程建设及运行维护
第一款：在合约有效期内为满足对用方的供电，在___电力系统内的有关电力工程建设，其设备及全部建设费均由供方负责。
第二款：由___市二十二万伏变电站至澳门北XX的输电线路的建设，在___市境内的建设费用由供方负责，在澳门境内的线路及全部变电设备的建设费用由用方负责。
第五条供电之计量及发单结付
第一款：全部_____及校核仪表，均安装于____市变电站的____万伏线路出线端。
供电计量仪表由下列两组仪表所组成：
（１）一级称为_____用仪表，由供方供给，并属供方所有。用方所耗用电量及月最高功率值，将由此组仪表记录，并据此发单_____。
（２）另一组称为校核用仪表，由供方供给，并属供方所有。
以上仪表的校验由供方负责，用方派人参加共同核定后，共同加封。
第二款：当任何_____电度表或_____最高功率（千伏安或千瓦）指示器停止记录或被发现该月的计量记录不正确，则应以校核仪表之计量记录数作为_____之根据，直至缺陷校正后才恢复使用。若因电流或电压回路故障或其他原因使全部_____仪表及校核仪表均同时不正确记录时，则双方可参照装于珠海XX内的其他仪表及装于澳门北XX变电站之线路仪表进行推算后，协商确定_____所依据的数值。
第三款：若用方或供方对任何_____电度表或最高功率指示器的准确度有怀疑时，应立即通知对方，共同派人员对该仪表进行校验。当仪表的准确度超出±___％的极限时，即认为不准确，而用校核仪表之计量数作为_____根据。计量仪表之运行管理按附件二《供电运行细则》的规定进行。
（3）抄读表时用方应派代表在场，并将抄读表之数值签字确认。
第四款：双方将按本条之规定，由供方按月向用方发出_____收单，用方应在收到_____帐单后的___天内，将应付之电费拨入广东省XX公司指定的专用帐户内。
第五款：若由于任何原因，帐单上之帐目有差错，则该帐目须经双方同意而修改。
第六条电力供应的中止或减少
第一款：供方应尽量保证对用方供电的可靠性。万一供方电力系统发生故障而造成供电中断时，供方应及时通知对方并尽速恢复供电，并按附件二《供电运行细则》的规定处理。
第二款：当供方或用方电力系统需进行预定的设备停电检修时，双方将根据附件二《供电运行细则》之规定取得协商和作必要之安排后，按技术上需要的最短时间范围内暂时停止或减少电力供应。
第三款：供方无需向用方负责第一款、第二款因电力供应中止或减少而导致之损失。
第七条免除对引起损失、毁坏或不便之责任
第一款：若任何一方因无法抗拒之外力而受阻或推迟履行本合同中任何一条之责任时，受阻或推迟履行合约的一方对另一方遭受的损失不负赔偿之责任。并且合约将在该段时间暂停。在引起受阻或推迟之原因停止后，合约应重新充分生效；若此种推迟超过十二个月，则任何一方可以发出书面通知终止此合约，随后此合约便告终止。
第二款：上款所述的无法抗拒之外力，是指超出供方或用方的能力所能控制的灾祸或其他任何偶然事件。
第八条补偿贸易方式的预付款项
第一款：用方同意因取用电力而向供方提供二亿港币的无息预付款项，作为___省电力系统向澳门供电的电力工程建设费用，合约正式签订后，用方应按下列年份及日期向供方支付。
本合约正式签订后一个月以内_______万港元
____年__月_______万港元
____年__月_______万港元
____年__月_______万港元
____年__月_______万港元
第二款：供方对用方所预付之无息款项以补偿贸易的方式，从____年__月份开始，分____年，每年__万元，分十二个月，在每月之电费结算中支付偿还。
第三款：即使遇供电中断的情况，本条第一、第二款仍继续生效，并以港币支付结算。
第九条文件的递送
第一款：任何一方给予对方之通知及发给对方之帐单，以下述方式递送为合格。给予供方之通知，须书写供方之名称及地址，派送或由已付邮资之挂号件邮寄往供方在___市之注册地址；给予用方之通知或帐单，须书写用方之名称及地址，派送或由已付邮资之挂号件邮寄往用方的澳门之注册地址。
第十条解决争执
第一款：凡有关执行本合约所发生的一切争执，应通过友好协商解决。
第二款：倘双方不能按照本条第一款规定获得圆满解决时，可向中国国际经济贸易_____委员会申请_____，并适用中国法律解决争端。
第十一条文字
第一款：本合约之中文本、葡文本及英文本，于本合约之订立及解释有相等之确实性及有效性。
第二款：供方与用方相互间之书信及技术性文件的来往，可使用中文或葡文，并附有英文译本。
第十二条合约正副本
第一款：本合约的中、葡、英文本各有正本二份，副本__份。供方和用方各执中、葡、英文本正本合约各一份，副本__份。
经双方确认的往来信函、传真、电子邮件等将作为本合同的组成部分、具有合同的效力。
供方：中国_______省电力公司（盖章）
用方：_________市电力有限公司（盖章）
日期：
转供电合同模板 篇6
甲方：________________
乙方：________________
依照《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规，遵循自愿、平等、诚信的原则经双方协商，七二〇安置房室外供电工程由乙方承担施工总承包，为了明确双方的责权利，保证工程按期保质保量竣工交付使用，现就有关事项协议如下：
一、室外供电工程施工安装承包范围：根据提供的《室外供电总平图纸》、技术文件等，自10KV高压供电线路到用户户内配电箱的全部电气安装工程;
1)安装每栋分支电缆线路，防雷设置(防雷设置要达到新建县气象局规范标准)土建主体防雷设施由项目部负责，强电防雷设施由供电承包责任人负责、电表箱进线电缆;
2)安装路灯电缆线路、灯杆、灯具、控制装置等;
3)预埋穿越水泥道路电缆管;
二、工程决算执行标准：
1、全国统一安装工程定额(20________江西省单位估价表);
2、取费标准执行江西省费用定额及国家有关规定;
3、材料价格按施工当期的市场价执行;
4、工程量按照设计图纸、设计变更签证计算;
三、甲方责任
1、审核乙方提供《室外供电总平面布置图》、《路灯照明平面布置图》及其它有关图纸、技术文件;
2、及时向乙方通报其它室外工程施工进度情况。
3、对乙方的安装工作进行监督和检查。
四、乙方责任
1、认真按照甲方审核后的设计图纸、有关技术文件、完成本合同所规定的室外供电工程。
2、乙方外购设备、材料须经甲方认可，优先使用甲方库存材料。
3、紧密配合甲方其它室外工程施工，及时做好电气预埋工作。
4、乙方应严格按照《建筑电气工程质量验收规范》施工安装。
5、接受甲方监督和检查，对未按设计要求安装的要及时整改。
6、乙方必须严格遵守建筑施工、建筑电气安装安全操作规程，确保人员、材料、设备的安全，并对全过程的安全负全责。
7、工程未移交甲方前，乙方应负责施工材料、工具、设备、器件和已安装好的供电线路、电缆线路、电表的保管和维护管理工作。
8、工程竣工验收前乙方应提供七二0安置房高、低压线和路灯安装竣工图;
五、违约责任
1、乙方未按照设计图纸及要求安装或者擅自安装改变设计、改变工艺造成返工、整改所需的材料费、人工费由乙方承担。
3、乙方未按照设计图纸及要求以及建筑电气安装验收规范安装，拒绝接受甲方检查和监督，由此造成的经济损失由乙方承担。
六、工程造价及付款方式
1、工程造价：
工程总价款按《七二0厂职工宿舍强电工程》预算造价：522288、09元编制时间20________年12月01日、《七二0厂宿舍路灯工程》预算造价：
94364、62元编制时间20________年12月12日。总预算造价为：616652、71元，经双方协商：双方同意确定工程造价按人民币50万元总包干(大写：伍拾万元整)。
2、合同签订后，甲方支付工程总造价的40%作为本工程材料的预付款。工程10KV通电后，甲方支付工程造价的25%。工程竣工验收合格后，乙方开据工程属地地税发票再支付工程总造价的30%，余款5%的质量保证金一年期满无质量问题一次付清。
七、合同工期以及工程质量保证的承诺
1、开工时间：20________年12月20日;
2、竣工时间：20________年03月30日;
3、工程竣工验收合格后12个月之内乙方免费负责保修。
八、其它约定
1、《室外供电总平面布置图》、《路灯照明平面布置图》及其它有关图纸、技术文件及施工过程中甲方发出的变更通知均属于本合同附件，与本合同等同有效。
2、在承包期内，乙方未能管理维护好施工材料、工具、设备、器件和已安装好的供电线路、电缆线路、电表，造成丢失和损坏由乙方承担经济损失。
3、在承包期内，乙方未做好施工安全工作，造成设备、人身事故或者伤害到他人应当承担由此而造成的全部经济损失。
4、质量保证期内出现质量问题，乙方承诺接到通知24小时内返修，否则，甲方可委托他人返修，返修费在5%质量保证金中支付。
5、签订合同时，乙方应提供电气安装人员>、>复印件。
6、本合同一式肆份，双方签字盖章生效;
7、本合同解释权归甲方，其它未尽事宜，双方协商解决。
甲方：________________
代表：________________
电话：________________
乙方：________________(盖章)
代表：________________
开户行：________________
账号：________________
电话：________________
________________年________________月________________日
转供电合同模板 篇7
甲方：
乙方：
经甲乙双方共同协商，就××××××××工程达成如下协议，为了明确甲、乙双方各自的权利、责任义务，根据国家合同法及相关规定，经甲、乙双方协商，达成以下条款：
一、工程名称：××××××××厂房吊顶工程
二、工程地点：×××××××××××号
三、吊顶单价：含17%增值税均价46元/㎡
此价格含主材、辅料及配件和人工费、搬运费、搭架等全部费用。
四、吊顶材料：天诚牌600×600纸面防潮石膏板(石膏板须提供消防检验合格资料)、得地50×14×1.0主龙骨、五杰牌T24烤漆黑线凹槽副龙骨、∮8镀锌丝杆。实到材料如与所提供的样品不符，甲方有权责令乙方更换材料或单方解除施工合同，所造成工期延误按第六条执行。
五、工程价款及工程结算：工程预算以施工图工程量为准，预算额××××元，最终根据完成的实际工程量及合同单价进行结算。
六、工程工期：根据甲乙双方商定，乙方备料5天，于20xx年11月8日进场施工，20××年××月25日前完成所有工程安装。在乙方安装过程中，如遇不可抗拒自然因素，工期顺延。如乙方原因造成工期延误，甲方在工程结算时按照延期天数扣除乙方工程预算总价0.5%每天的工程结算款。
七、付款方式：
(1)工程付款：乙方人员、材料全部到场后5天内，甲方支付乙方预算总价款40%，竣工验收合格后，乙方提供全额增值税专用发票给甲方，甲方在收到全额增值税专用发票并扣除工程总价5%质保金后付清余款。
(2)工程保质期：保修期限为一年，自工程竣工验收合格之日起计算。工程保修期内若工程未出现质量问题甲方应如数退还乙方质保金。
八、双方责任：
甲方：
1、提供施工图纸1套。
2、提供乙方在施工现场的施工通电及施工场地。
3、监督乙方做好现场安全保卫工作，协调各施工单位之间的关系。
乙方：
1、严格按甲方要求进行施工，不得随意更改设计，若出现责任事故其责任及经济损失一切由乙方承担。
2、乙方进场后，在1天内编制切实可行的施工组织设计，施工技术措施，质量保证措施和安全技术措施并上报甲方备案。
3、乙方在施工期间，做好安全生产、文明施工，尊重甲方单位驻派人员，并处理好与各施工单位的关系。
4、乙方不得将工程分包或转包给其他单位或个人施工。
九、质量验收：
1、乙方在工程安装过程中，严格按照甲方要求和有关规范、标准进行施工，确保工程质量达到设计标准要求，如未达到标准，甲方有权要求乙方返工，直至符合标准。
2、工程安装质量检查、验收的签证单，作为工程款结算支付的依据。
3、乙方在施工过程中，无条件服从监理工程师和甲方的质量检查。
4、由乙方自行采购的材料，必须提供质量检验合格资料，坚决杜绝使用不合格的材料。
十、安全管理：
1、乙方必须认真贯彻国家的有关安全生产法规，牢固树立安全生产，责任重于泰山的高度责任感，建立完善的安全管理机构，严格执行安全技术操作规程，加强安全管理工作，强化安全技术措施的实施，并接受甲方和地方安检部门的监督和检查。
2、加强施工现场对特殊工种人员的安全管理工作，坚持持证上岗。
3、对于从事高空作业的施工人员，必须设置必要的安全设施和配备防护用品，对于危险地段，设置必要的警示标志和防护设施。
4、乙方必须重视施工现场的文明生产和消防防火工作，杜绝发生安全责任事故。如果施工中发生机械设备损坏、材料损失以及施工人员安全事故，所发生的一切费用由乙方自行负责，甲方不承担任何责任和给予经济补偿。
十一、违约、仲裁：
1、甲、乙各方不得无正当理由拒不履行合同。如一方违约，对方有权按《经济合同法》和《建设安装工程承包合同条例》追究其经济责任，违约方必须赔偿对方经济损失。违约金按工程承包预算总价10%进行处罚。
2、甲、乙双方在执行合同过程中发生纠纷时，双方友好协商解决，当不能协商时，可按当地法律有关程序执行，其发生的费用由违约方承担。
十二、其他：
1、乙方在施工期间应加强内部施工人员的教育和管理，保持好施工设施和施工场地的环境卫生。
2、本合同未尽事宜，甲乙双方协商解决。
3、本合同一式二份，甲、乙双方各持一份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
转供电合同模板 篇8
发包方： (以下简称甲方)
承建方： (以下简称乙方)
按照《中华人民共和国民法典》和《建筑工程承包合同条例》的原则，根据甲方“ 施工采购项目公开比选文件”约定和乙方对应答文件的承诺，经甲乙双方友好协商，特签订本框架合同。合同条款如下：
第一条：施工概况
(一) 项目名称： ;
(二) 施工地址： 境内的自有通信基站和传输机房的交流电故障抢修、交流电线路迁改、转交流电改直交流电等。
(三)施工方式：
(1)施工方提供施工及相关服务;
(2) 等主要维修材料由维修需求方根据公司集采相关规定进行集采。
(四)框架合同有效期：合同签订后之日起一年;
(五)单个维修施工订单施工工期：自接到甲方维修施工订单之日起 20日内完工。
第二条：合同价款
(一)合同价款：暂定框架合同总金额为￥ 元，人民币大写： ;其中不含税金额：￥ 元，人民币大写： ;增值税税额：￥ 元，人民币大写： ;最终实际发生的采购金额不突破框架合同总金额。
(二)维修施工费结算依据
1.定额依据：20KV及以下配电网工程预算定额(国能电力【20__】123号)
2.材料价格依据：框架合同签订之日前 天 市造价部门发布的材料动态价。
(三)维修施工费折扣(含材料费): %。维修施工协调费用包含在维修施工费内。乙方为甲方代支的相关费用和安全生产费不进行折扣。
(四)维修施工费结算公式：甲方应支付的单笔订单维修施工费(含乙供材料费)=按照维修施工费结算依据应计取的单笔订单维修施工费用* %。
(五)单笔订单的安全生产费按照单笔订单维修施工费的2.0 %取定，安全生产费在开工前发包方收到承包方开具的合规发票后支付。维修完工后，安全生产费根据实际发生的维修施工费按照取费标准据实结算。
(六)开户、报装由承包方负责办理，承包方办理开户、报装手续费用，据实结算。
(七)决算方式：维修施工完工后由甲乙双方共同到场验收，确认工作量，经甲方委托审计并经甲乙双方确认。
(八)乙方必须根据实际发生的工程量编制维修施工决算表,如乙方所报送的决算金额超出审计后金额的10%,超出部分的审计费用由乙方承担(甲方有权直接从施工费中扣除)。审计费用以甲方省公司招标价格为准。
(九)甲方将乙方送审资料递交甲方指定审计单位进行审计，审计结果出来10日内甲方通知乙方进行确认，如乙方对于审计结果有异议，却无法在7日内找出相关证明材料，将视同乙方认可。
(十)发票开具要求
1. 甲乙双方各自承担因执行订单结算所发生的银行费用及各项税费。
2. 乙方在甲方支付订单款项时，应按各期付款数额以及甲方的要求向甲方开具符合国家法律法规和标准的增值税专用发票，乙方承诺其开具发票的形式与内容均合法、有效、完整、准确，不开具或开具不合格的，甲方有权迟延支付应付款项直至乙方开具合格票据之日且不承担任何违约责任，且乙方的各项义务仍按框架协议约定履行。
3. 乙方应在接到甲方开票要求后开具发票，并须在开具发票之日起【5】个工作日内将增值税专用发票送达至甲方，甲方签收发票的日期为发票的送达日期。乙方开具的增值税专用发票不合格的，应在接到甲方要求后的【7】个工作日内重新开具合格的增值税专用发票并送达至甲方，乙方自行承担相关费用。
4. 由于乙方未足额缴纳应缴税款和开具发票不真实、不合格而引起的一切责任(包括商业责任和法律责任)和损失，由乙方承担。
5.卖方无法开具增值税专用发票或开具增值税专用发票税率与约定税率不符，造成买方不能抵扣或少抵扣增值税进项税的，卖方应向买方支付合同约定税款金额或少抵扣税款金额作为违约金。违约金不足以弥补买方损失的，卖方还应予以赔偿。卖方未按买方要求支付违约金的，买方有权终止合同。
第三条：质量要求
(一)采用的设备、器材及材料符合国家现行技术标准的规定，并应有合格证件、标志齐全。
(二)拉线坑宜设防沉层。拉线盘的埋设深度和方向，应符合设计要求。拉线棒与拉线盘应垂直，连接处应采用双螺母，其外露地面部分的长度应为500～700mm。拉线坑应有斜坡，回填土时应将土块打碎后夯实。拉线的制作和安装符合标准，沿线的`障碍物、应砍伐的树及树枝等杂物应清除完毕。
(三)验收标准：达到以下标准合格要求
50168-20__ 电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范;
50169-20__ 电气装置安装工程接地装置施工及验收规范;
50173-20__ 电气装置安装工程35KV及以下架空电力线路施工及验收规范;
50217-20__ 电力工程电缆设计规范;
5219-20__ 架空送电线路基础设计技术规定;
5221-20__ 城市电力电缆线路设计技术规定。
第四条：安全要求
1、乙方在项目实施过程中，应确保维修施工工艺、所用材料符合国家、行业、地方的质量、消防标准，如因乙方维修施工工艺不合格、使用材料不符合标准而造成的一切损失均由乙方负责。
2、乙方在维修实施过程中，如需在维修施工现场使用明火，应按消防管理机构相关要求，进行报备或审批，确保安全生产。
3、乙方在维修实施过程中，应规范施工，确保电路部分不存在私拉乱接、电路超负荷等导致电气电路存在安全隐患的行为。
第五条：材料供应
乙方提供的材料、设备如不符合质量要求，或规格有差异，应禁止使用。如已使用，对维修施工造成的损失均由乙方负责;对于部分隐蔽材料必须由甲方派代表现场检验合格，签字确认后方可使用。
第六条：付款
(一)甲方通过采购订单发起施工通知，乙方凭采购订单安排维修施工。
(二)单笔订单完成验收，凭甲乙双方共同签署的验收证书，支付至审计结算金额的95%;
(三)单笔订单维修施工验收合格，进入质保期，质保一年后，支付审计结算金额剩余的5%尾款。
(四)甲乙双方帐户：
甲方名称：
户 名：
帐 号：
开户行：
税 号：
地 址：
电 话：
乙方名称：
户 名：
帐 号：
开 户 行：
地 址：
(五)甲方未按合同规定期限支付价款的，每逾期一天按未付维修项目款的千分之三支付违约金给乙方。
第七条：维修施工工期
(一)单个维修施工订单工期：自接到甲方开工通知之日起 15日内完工。
(二)如果因乙方原因而延迟完工，每日按预算价款的1%作为违约金罚款支付给甲方，直至维修施工款扣完为止;如因甲方原因导致乙方未能按时完工的，则工期顺延。
(三)施工中如果因甲方原因要求重新返工的，或因甲方更改施工内容而延误工期的，均需签证，甲方承担返工费用，工期顺延;如因乙方的原因造成返工，所需费用由乙方承担，工期不变。
(四)施工中，乙方未经甲方同意，擅自更改维修施工内容所引起的质量问题和工期延误，乙方自负责任。
第八条：保修事项
(一)单个采购订单维修施工保修期为两年，保修期从单个订单维修施工验收合格证书签发之日起算。
(二)保修期内，甲方如发现质量问题应及时通知乙方，乙方应在接到甲方通知的2日内维修完毕;对因甲方通知不及时而造成的后果乙方不承担责任。
第九条：违约责任
(一)合同生效后，在合同履行期间，擅自解除合同方，应按合同实际发生金额的5%作为违约金付给对方。违约金不足以弥补实际损失的，解除合同方应就不足部分进行赔偿。
(二)保修期内乙方维修不及时的，乙方按每次1000元赔偿甲方违约金。
(三)乙方使用材料不符合比选文件或甲乙双方认可的规格、质量，在维修施工中每发现一处按1000元追究乙方违约责任，同时甲方有权解除合同。
第十条：争议解决
本合同履行期间，双方如发生争议，在不影响改造项目进度的前提下，双方应协商解决，如协商不成时，双方均可提交甲方所在地人民法院提起诉讼。
第十一条：合同的变更和终止
合同经双方签字生效后，必需严格遵守。任何一方需变更合同的内容，应经双方协商一致后重新签订补充协议。如需终止合同，提出终止合同的一方要以书面形式提出，应按合同实际发生价款的10%交付违约金，并办理终止合同手续。
第十二条：合同生效
1、本合同有效期自双方签字盖章之日起算，有效期一年。
2、本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份。
3、本合同及合同附件(施工安全协议)具有同等法律效力。
4、乙方递交至甲方处的比选应答文件为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。
【以下为合同签字页及施工安全协议】
甲方(盖章)：
甲方代表签字：
日期：
乙方(盖章)：
乙方代表签字：
日期：
转供电合同模板 篇9
甲方:
乙方:
根据武汉供电公司批准的供电方案(报装编号/传单编号),经招投标程序及双方协商,甲方委托乙方负责报装用电工程，依照武汉供电设计院设计的方案进行设备选型、购置及施工。为使工程顺利进行，明确甲、乙双方的责权，根据《中华人民共和国合同法》双方特签订本合同。
一、工程概况
1、工程名称：
2、工程地点：
3、工程质量：
4、工期：
5、工程主要内容和范围
本工程的供电方案报批程序（此方案必须满足本项目用电容量）和武汉供电设计院设计的施工图纸的内容（不含开闭所及配电室土建工程）。
（1）开闭所及公用配电室的电气设计，专用配电室电气设计，变电站至开闭所外线设计及配电室低压出线设计。
（2）开闭所、公用配电室的高、低压柜、变压器、电缆、计量装置的设备采购、安装、调试，专用配电室的高、低压柜、变压器及箱式变压器的设备采购、安装、调试。
（3）市电到开闭所外线工程的土建工程，设备及材料的采购、安装、调试，开闭所至各配电室的土建工程，设备及材料的采购、安装、调试。
（4）其余施工内容详见武汉市供电设计院设计图。
二、工程费用和付款方式：
1、根据供电方案及工程施工设计图，经公开招标，中标价为人民币万元。其中：清单包干价万元，预留金万,配电房土建费用万。（预留金为甲方可能发生的工程量变更而预留的金额属甲方支配）
2、合同签订生效后，甲方向乙方支付工程款总价的30%，合计人民币万元，大写：（设备订制款）
3、甲方按供电部门提供的交款清单全额支付，如设计费、施工费、检测费、调试费、安装费、计量费及验收送电（因户主为江岸区房地产公司，此费用含在清单包干价中，如甲方交需从清单包干价中扣除）。
4、项目供电工程线路、设备施工安装完成后，经甲方、监理方、审计方核实验收后,再向乙方支付工程款总价的20%(即总工程款的50%)合计人民币万元，大写：。待审计单位完成供电工程审核后，甲方向乙方支付至审核价的95%（含已支付款项）。乙方请供电局验收送电，并向甲方移交竣工资料等相关文件。
5、总价款5%质保金在送电满一年后一周内支付。
6、中标书中发生的费用按中标价计算，未发生的费用需扣除，新增项目单价按审计单位确定的价格进行计算。乙方超出图纸和招投标文件增加的非国家强制性规范要求的工程量，或非甲方原因造成返工的工程量，不予计量。
三、甲方的职责
1、 提供乙方所需相关资料及用电需求图，乙方负责办理一切相关手续。
2、办理规划红线应交的政府规费。
3、按合同约定时限缴纳工程款。
4、本合同签订后，提供双方验收合格的配电房（建筑）。提供供电工程必要施工条件，保证施工现场道路畅通。
5、负责供电工程与其它工程施工之间交叉配合的协调工作，保证施工顺利进行。
6、送电前必须配合完善相应供电手续。
四、乙方的职责
1、根据甲方的委托，负责与供电公司各部门之间的协调。
2、协助甲方办理供电线路工程规划红线手续。
3、认真做好工程报装、设计、设备购置、施工及安装调试工作。严格按照设计院要求、规范施工、施工标准进行施工，按照国家安全操作规程组织施工，采取严格的安全防护措施，确保施工中自身及他人的生命及设备财产安全，并承担安全事故而造成的一切责任及经济损失。
4、因乙方采购设备质量及施工质量引起上级电网事故，由乙方负全部责任。
5、保证工程质量优良，确保供电工程验收，按时送电。如非乙方原因，不能按时送电，乙方不承担责任。
6、在施工过程中乙方自行负责施工现场安全防盗事宜，如发生电气设备、安装材料等盗窃或破坏，因此引起的财产损失由乙方承担。
五、工程保修
工程保修期为两年，从送电之日起计算。保修期内由于因乙方采购设备质量及施工质量问题引起的故障，乙方提供免费保修；保修期内发生其它故障，甲方可委托乙方处理，乙方只收取材料费（人为因素不在其中）。保修期外，随时提供有偿服务。
六、违约责任
1、甲方未按合同履行职责，致使乙方延误工期及送电，造成乙方的直接经济损失由甲方负责赔偿。
2、乙方未按合同履行职责，使工程不能按时送电，甲方因此造成的直接经济损失由乙方承担。
3、由于不可抗力原因，不能履行合同，双方协商解决。
七、争议的解决
因本合同或在合同执行过程中发生的争议，双方应当协商解决；如协商未能达成一致，有权向项目所在地人民法院起诉。
八、合同未尽事宜，甲、乙双方协调一致，可订立补充条款。本合同、招投标文件、设计图及补充条款为全合同不可分割的一部分。本合同、招投标文件、设计图及其补充条款内空格部分填写的文字与铅印文字具有同等效力。
九、本合同一式陆份，经双方签字盖章后生效，甲方留肆份备档，并交乙方两份。工程送电保修期满后失效。
合同订立时间:xx年xx月xx日
合同订立地点：
甲方：（公章）
法定代表人：
委托代表人：
乙方：（公章）
法定代表人：
委托代表人：
转供电合同模板 篇10
合同编号：___________
甲方：_______________________
乙方：_______________________
一、甲方向乙方购买下列产品(价格单位为人民币元)
产品名称
配置
单价
数量
合计
共计
共计人民币(大写)：
二、技术支持与服务
1.产品的技术标准符合国家标准。
主机三年有限保修：________________________等保修三年;(第一年免费保修;第二、三年返修)________、________免费保修一年。
2.本公司可根据客户需求安装________操作系统，如果应客户要求安装其它操作系统而引起的版权问题本公司概不负责。
三、交货时间：____________________交货地点：___________________
交货方式：____________________付款方式：___________________
四、为缩短订货期，买方可以用传真方式订货，传真需加盖买方公章并由法定代表人或委托代理人签名，卖方在收到上述传真件后即加盖印章传真给买方，即时双方普通买卖合同成立。买方需及时将二份盖合同章的合同邮寄给卖方，卖方在收到合同原件后，五个工作日内将盖有买卖双方合同章的合同邮寄一份给买方。
五、本合同壹式贰份，由双方加盖合同章后生效。
甲方：_______________________
代表：_______________________
开户银行：___________________
帐号：_______________________
_________年_______月_______日
乙方：_______________________
代表：_______________________
开户银行：___________________
帐号：_______________________
_________年_______月_______日
转供电合同模板 篇11
用电人：
供电人：
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国电力法》以及《电力供应与使用条例》等相关规定，遵循平等、公平和诚实信用等原则，双方就居民生活电力供应与使用中的权利和义务协商一致，订立本合同。
一、用电人用电地址
市(州)县(市、区)镇(乡)街道(村)号幢单元室
二、供电方式
供电人以交流低压220380伏电源向用电人单电源连续供电。
三、计量装置
普通电能表费控智能电能表
四、用电计量、电价及电费结算
(一)计量装置为普通电能表
1、供电人以在用电人的受电点安装的普通电能表记录的抄见电量为依据，按照国家批准的电价和随电量征收的各项费用向用电人定期结算电费。
2、供电人实行单双月抄表，用电人于抄表之日起十日内在供电人指定的地点交付电费。
(二)计量装置为费控智能电能表
用电人向费控智能电能表配置的专用充值购电卡中充值，供电人以在用电人的受电点安装的费控智能电能表记录的电量为依据，按照国家批准的电价和随电量征收的各项费用，由费控智能电能表内置计费系统自动实时结算用电人电费。
五、供电人权利义务
(一)按照国家价格管理部门批准的电价和随电量征收的各项费用收取电费，并在发生电价和其他收费调整时，按规定执行。
(二)对使用普通电能表的用电人逾期未交付电费，经催告用电人仍未交付的，供电人有权按照国家规定的程序中止供电。对使用费控智能电能表的用电人，当费控智能电能表充值余额为零时，费控智能电能表的自动断电功能将自动中止供电。
(三)对违章用电、窃电及其他违约用电行为有权制止，依法追收电费和违约使用电费并中止供电。
(四)供电人发现用电人计量装置有问题或故障时，供电人对该计量装置进行免费检验，如计量误差超过国家规定的允许范围，则按规定向用电人补收少交的电费或退回多收的电费。
(五)按照国家法律规定和合同约定为用电人提供连续电力供应服务。因故需要停止供电时，按照有关规定事先通知用户或者进行公告。
(六)在供电设施发生故障时，供电人在国家规定时限或服务承诺时限内组织检修。
(七)使用普通电能表因欠费停止供电的，供电人在用电人交清电费后24小时内恢复供电，不能在24小时内恢复供电的，向用电人说明原因并按用电人要求提供相关证据;使用费控智能电能表的，在用电人提供自身信息完备、准确的情况下，供电人通过费控智能电能表提示功能、手机短信提示功能等，在充值余额小于50元时，提示用电人及时充值。
(八)在营业场所公告办理用电业务的程序、制度和收费标准，提供客户须知资料。
(九)根据用电人实际交付电费金额出具电费发票。
(十)按国家规定对电能计量装置进行检验和维护。
六、用电人权利义务
(一)有权对供电质量和服务质量进行监督和投诉。
(二)用电人对计量装置的准确性有异议的，双方共同委托法定检验机构进行校验，用电人预付校验费。经校验计量误差在国家规定范围内的，用电人承担校验费;计量误差超过国家规定范围的，供电人承担校验费，同时按规定向用电人补收少交的电费或退回多收的电费。
(三)费控智能电能表用户终止用电并按规定程序办完销户手续后，可到所属区域的供电营业厅退取费控智能电能表或充值购电卡中的余额。
(四)按照合同约定的居民生活用电性质用电。
(五)按规定程序办理用电变更、中止或终止业务。
(六)计量装置为普通电能表的，依照用电量和电价及随电量征收的各项费用在约定期限内到供电人指定地点全额交付电费;计量装置为费控智能电能表的，根据费控智能电能表的计量计费提示功能，及时充值购电。妥善使用和保管充值购电卡，并承担充值购电卡损坏、遗失而引起的相关后果。
(七)不自行引入或供出电源。
(八)发现计量装置有异常时，及时通知供电人。
(九)为供电人对电能计量装置进行的检验和维护提供协助和方便。
七、电力设施产权分界及运行维护管理责任
(一)安装在用电人受电点的计量装置出线接线点为电力设施产权分界点(见附件：《居民生活用电登记表》供电线路产权分界示意图)，为本合同所述的.履行供用电义务的地点。
(二)以电力设施产权分界点为界
用电人受电点计量装置出线接线点之后，由用电人承担运行维护管理义务及相应的法律后果;用电人受电点计量装置出线接线点之前，由产权设施所有者承担运行维护管理义务及相应的法律后果;用电人受电点计量装置由供电人承担运行维护管理义务及相应的法律后果。
八、合同变更与解除
用电人变更、解除合同的，结清电费及其他费用后，向供电人申请办理相关手续。
九、违约及其他责任
(一)用电人擅自改变用电性质、转供电或引入电源，擅自移动、开启、拆封电能计量装置的，用电人依法补交差额电费，并承担违约使用电费。
(二)用电人有窃电行为的，按窃电量补交电费，并承担补交电费3倍的违约使用电费。对窃电行为，供电人可制止并当场中止供电。
(三)使用普通电能表的用电人逾期未足额交付电费的，供电人除追补欠费外，还可向用电人自逾期之日起每日按欠费总额的10/00收取违约金。违约金不足一元的按一元收取。
(四)用电人交清欠费，供电人未在本合同约定期限内恢复供电的，供电人自逾期之日起每日按未供电量对应电费总额的10/00向用电人支付违约金。违约金不足一元的按一元收取。未供电量按用电人前6个月平均用电量计算。
(五)供电人、用电人违反本合同约定，给对方造成损失的，承担相应的赔偿责任。
(六)因电力运行事故给用电人造成损害的，供电人依法承担赔偿责任。
十、免责事由
供电人、用电人受不可抗力、政府行为、维护公共利益等因素的影响，且该影响足以导致任意一方或双方当事人不能履行约定义务，在受影响的范围内免除责任。因迟延履行后发生上述情况的，不免除责任。
十一、争议解决的方式
本合同履行中发生争议的，双方可协商解决或申请调解。协商或调解不成的，按下列第种方式解决：
(一)提交仲裁委员会仲裁;
(二)向人民法院提起诉讼。
十二、生效与终止
(一)本合同经供用电双方签字或盖章后生效，办理完毕销户手续时终止。
(二)本合同一式两份，双方各执一份。本合同附件与本合同具有同等法律效力。
供电人(盖章)：用电人(签章)：
代理人(签章)：代理人(签章)：
时间：__年__月__日时间：__年__月__日