2018年二级建造师《工程法规》章节重点第四章的相关文章推荐

2018年二级建造师《工程法规》章节重点第四章

留学群为大家提供“2018年二级建造师《工程法规》章节重点第四章”供广大考生参考，更多考试资讯请关注我们网站的更新!说明：★代表其重要程度。第四章建设工程合同和劳动合同法律制度★1.工程师以书面形式要求承包人暂停施工，并在48小时内提出书面处理意见。★2.承包人实施工程师的处理意见后，可书面提出复工要求，工程师应在48小时内给予答复，未48小时答复的，承包人可自行复工。★★3.工期可以顺延的情形之一：一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时。★4.工期顺延的程序：(1)承包人在工期可以顺延的情况发生后14天内，就延误的工期以书面形式向工程师提出报告。(2)工程师在收到报告后14天内予以确认，逾期不予确认也不提出修改意见，视为同意顺延工期。★★★5.工程承包人行使建设工程价款优先受偿权的期限为六个月，自工程竣工之日或合同约定的竣工之日起计算。★★★6.在可变更可撤销合同中，权利人行使撤销权应当在知道或应当知道撤销事由之日起1年内行使，并应当向人民法院或仲裁机构申请。★★★7.应该订立无固定期限合同的情形：(1)劳动者在用人单位连续工作满10年的;(2)用人单位初次实行劳动合同制度或者国有企业改制重新签订劳动合同时，劳动者在该用人单位连续工作满10年且距法定退休年龄... [ 查看全文 ]

2017-07-14

专题推荐:

二级建造师讲义二级建造师工程法规重点二级建造师考点

2018年二级建造师《工程法规》章节重点第四章的相关文章

2018年二级建造师《工程法规》章节重点第三章

留学群为大家提供“2018年二级建造师《工程法规》章节重点第三章”供广大考生参考，更多考试资讯请关注我们网站的更新!2018年二级建造师《工程法规》章节重点第三章说明：★代表其重要程度。第三章建设工程发承包法律制度★★★1.建设工程必须招标的规模标准(1)施工单项合同估算价在200万元人民币以上的;(2)重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在100万元人民币以上的;(3)勘察、设计、监...[ 查看全文 ]

2017-07-11

专题推荐:

二级建造师辅导资料二级建造师考试重点二级建造师讲义

2018年二级建造师《工程法规》章节重点第二章

留学群为大家提供“2018年二级建造师《工程法规》章节重点第二章”供广大考生参考，更多资讯请关注我们网站的更新!2018年二级建造师《工程法规》章节重点第二章说明：★代表其重要程度。第二章施工许可法律制度★★1.不需要办理施工许可证之一：限额以下的小型工程(投资额在30万元或建筑面积在300平方米以下的建筑工程)。★★★2.施工许可证颁发条件之一：建设资金已经落实，标准为：建设工期不足一年的...[ 查看全文 ]

2017-07-05

专题推荐:

二级建造师辅导资料二级建造师考试重点二级建造师讲义

2018年二级建造师《工程法规》章节重点第一章

欢迎阅读由留学群二级建造师栏目整理的《2018年二级建造师《工程法规及相关知识》章节重点第一章》，更多精彩资讯请关注本站!说明：★代表其重要程度。第一章建设工程基本法律知识★1.行政法规、地方性法规、自治条例和单行条例、规章，在公布后30日内报有关机关备案;宪法和法律不需要备案。★★2.农民集体土地由本集体经济组织成员承包经营，经营期30年。在土地承包经营期限内，对承包土地进行调整的，必须经...[ 查看全文 ]

2017-07-04

专题推荐:

二级建造师辅导资料二级建造师考试重点二级建造师讲义

2017二建《工程法规及相关知识》每日一练(6.19)

欢迎阅读由留学群二级建造师栏目编辑的2017二建《工程法规及相关知识》每日一练(6.19)，更多精彩资讯请关注本站!每日一练：(单项选择题)关于民事诉讼执行程序的说法，正确的是(　)。A.具有执行力的裁判书只能由作出该裁判书的法院负责执行B.执行可以采取查封、扣押、冻结等措施C.执行异议审查和复议期间，暂停执行D.执行申请人只能是诉讼当事人【本题来源】2017年二建工程法规真题第11题【正确答...[ 查看全文 ]

2017-06-19

专题推荐:

工程法规每日一练工程法规练习 2017二建考试

二建《建设工程法规》第6章重点

欢迎阅读由留学群二级建造师栏目编辑的二建《建设工程法规》第6章重点，更多精彩资讯请关注本站!说明：★代表其重要程度。第六章建设工程安全生产法律制度★★★1.安全生产许可证的有效期为3年。安全生产许可证有效期满需要延期的，企业应当于期满前3个月向原安全生产许可证颁发管理机关办理延期手续。★★2.关于专职安全生产管理人员配备标准具体人数可根据企业经营规模、设备管理和生产需要予以增加。★3.建筑施...[ 查看全文 ]

2017-06-19

专题推荐:

建设工程法规重点建设工程法规考试二级建造师考试

二建《建设工程法规及相关知识》第7章重点

欢迎阅读由留学群二级建造师栏目编辑的二建《建设工程法规及相关知识》第7章重点，更多精彩资讯请关注本站!说明：★代表其重要程度。第七章建设工程质量法律制度★★1.国家标准在实施后5年进行1次复审。★2.工程建设地方标准应适时进行复审,复审周期一般不超过5年。★3.建设工程发生质量事故，有关单位应当在24小时内向当地建设行政主管部门和其他有关部门报告。特别重大事故：按照国务院有关规定办理，每级上...[ 查看全文 ]

2017-06-19

专题推荐:

工程法规考点工程法规重点二级建造师考试

2017二建《工程法规及相关知识》第8章考点

欢迎阅读由留学群二级建造师栏目编辑的2017二建《工程法规及相关知识》第8章考点，更多精彩资讯请关注本站!二级建造师建设工程法规及相关知识章节重点：第8章说明：★代表其重要程度。第八章解决建设工程纠纷的法律制度★1.在地域管辖中，涉及到“原告就被告”原则，如果被告是公民：被告住所地(户籍)或经常居住地(居住满一年)作为确定管辖的标准。★2.诉前申请证据保全，需提供担保，在48小时做出裁定，裁...[ 查看全文 ]

2017-06-19

专题推荐:

工程法规每日一练 2017二建考试

二建法规知识真题练习：注册建造师

下面是由留学群小编整理的二建法规知识真题练习：注册建造师，欢迎查看!【2015年真题】根据《注册建造师执业管理办法(试行)》，注册建造师可担任两个项目的负责人的情形是()。A.两个项目的发包人是同一单位B.因发包人原因导致停工超过3个月C.合同约定的工程验收合格，正在办理工程结算D.建造师同时具有两个专业的执业资格正确答案：C二级建造师考试网为您提供：2017年二级建造师合格标准2017年二级...[ 查看全文 ]

2017-06-13

专题推荐:

二建法规知识练习二级建造师考试

二建《建设工程法规及相关知识》每日一练(6.13)

下面是由留学群小编整理的二建《建设工程法规及相关知识》每日一练(6.13)，欢迎查看!每日一练：(单项选择题)某建设单位与某施工企业签订的施工合用约定开工日期为2014年5月1日。同年2月10日，该建设单位与保险公司签订了建筑工程一切险保险合同。施工企业为保证工期，于同年4月20日将建筑材料运至工地。后因设备原因，工程实际开工日为同年5月10日，该建筑工程一切险保险责任的生效日期为(　)。A....[ 查看全文 ]

2017-06-13

专题推荐:

工程法规每日一练工程法规练习二建考试

二级建造师《法规知识》单选题练习：工伤保险条例

本文“二级建造师《法规知识》单选题练习：工伤保险条例”由留学群编辑整理，希望对您有用!下述关于劳动能力鉴定的选项中，不符合《工伤保险条例》规定的是( )。A.劳动功能障碍分为9个伤残等级B.最重的为1级C.生活自理障碍包括生活完全不能自理D.劳动能力鉴定包括劳动功能障碍程度和生活自理障碍程度的等级鉴定正确答案：A二级建造师考试网为您提供：2017年二级建造师合格标准2017年二级建造师真题及答...[ 查看全文 ]

2017-06-05

专题推荐:

法规知识练习二级建造师考试