2018年司法考试案例分析:承包人工期延长是否承担责任需综合各方因素
留学群在这里为考生们整理了“2018年司法考试案例分析”,希望能帮到大家,想了解更多考试资讯,请关注小编的及时更新哦。2018年司法考试案例分析:承包人工期延长是否承担责任需综合各方因素裁判要旨发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,承包人可以顺延工程日期,并有权要求赔偿停工、窝工等损失。发包人在履行合同过程中变更设计,造成承包人停工、缓建、返工、改建,或者因发包人的要求而增加工程量,承包人可以顺延工程日期。案情原告电力公司作为发包人,将其公司的复合绝缘子项目扩建工程——机械配件生产厂房、套管生产厂房(高压试验大厅)钢结构分部工程发包给被告钢结构公司进行施工,双方签订《建设工程施工合同》,约定计划开工日期2009年5月18日,竣工时间2009年10月25日。合同签订后被告钢结构公司即于2009年5月20日开始施工,施工完毕后,双方于2009年12月15日对案涉工程进行竣工验收,超过合同约定工期49天。原告电力公司遂诉至法院,要求被告钢结构公司承担工期延长的违约责任。审理中,被告钢结构公司提供:1.《工作联系单》,证明发包人在履行合同过程中变更设计,造成承包人返工、改建;2.《付款对比表》,证明原告未按照合同约定的时间节点付款;3.市气象局出具的200... [ 查看全文 ]2018年司法考试案例分析:承包人工期延长是否承担责任需综合各方因素的相关文章
2018年司法考试案例分析:第三方电商平台自律管理效力的认定
留学群在这里为考生们整理了“2018年司法考试案例分析”,希望能帮到大家,想了解更多考试资讯,请关注小编的及时更新哦。2018年司法考试案例分析:第三方电商平台自律管理效力的认定——上海长宁法院判决成都希言公司诉上海寻梦公司网络服务合同纠纷案裁判要旨商家在第三方电商平台上网签的电子合同真实有效,商家以系争合同存在格式条款为由主张合同无效,人民法院不予支持。在合同约定明确的情况下,商家利用第三方...[ 查看全文 ]2018年司法考试案例分析:即将毕业的大学生是否具有劳动主体资格
留学群在这里为考生们整理了“2018年司法考试案例分析”,希望能帮到大家,想了解更多考试资讯,请关注小编的及时更新哦。2018年司法考试案例分析:即将毕业的大学生是否具有劳动主体资格【案情】2017年3月,即将大学毕业的李某持双向选择就业推荐表,应聘至某公司文员岗位,与该公司签订了期限一年的劳动合同。2017年6月4日,李某在上班途中发生交通事故,后李申请工伤待遇,该公司以在校大学生不具备劳动...[ 查看全文 ]2018年司法考试案例分析:小区“天降”瓷砖砸坏爱车,物业赔不赔?
留学群在这里为考生们整理了“2018年司法考试案例分析”,希望能帮到大家,想了解更多考试资讯,请关注小编的及时更新哦。2018年司法考试案例分析:小区“天降”瓷砖砸坏爱车,物业赔不赔?长安君说法根据法律规定,建筑物、构筑物或者其他设施及其搁置物、悬挂物发生脱落、坠落造成他人损害,所有人、管理人或者使用人不能证明自己没有过错的,应当承担侵权责任。本案中,小区物业负有管理维护职责,包括对建筑物的维...[ 查看全文 ]2018年司法考试案例分析:民间借贷纠纷如何适用“谁主张,谁举证”原则
留学群在这里为考生们整理了“2018年司法考试案例分析”,希望能帮到大家,想了解更多考试资讯,请关注小编的及时更新哦。2018年司法考试案例分析:民间借贷纠纷如何适用“谁主张,谁举证”原则【案情简介】2016年5月26日,被告唐某某与原告张某某一起逛街,因买手机缺钱,向张某某借款500元,同时向张某某出具了一张500元的欠条。口头约定借期半年,到期后,被告以手中无钱拒绝偿付欠款本息。原告在收不...[ 查看全文 ]2018年司法考试案例分析:本案中保险公司是否有权终止保险合同
留学群在这里为考生们整理了“2018年司法考试案例分析”,希望能帮到大家,想了解更多考试资讯,请关注小编的及时更新哦。2018年司法考试案例分析:本案中保险公司是否有权终止保险合同【案情】1999年4月24日原告李某向被告某保险公司投保重大疾病终身保险及附加住院医疗保险。重大疾病终身保险期为终身,交费期为10年,原告李某依据约定按期将重大疾病终身保险的保费在2009年交费完毕。保险公司附加住院...[ 查看全文 ]2018年司法考试案例分析:烧纸上坟引发火灾,法院判决赔偿损失一万元
留学群在这里为考生们整理了“2018年司法考试案例分析”,希望能帮到大家,想了解更多考试资讯,请关注小编的及时更新。2018年司法考试案例分析:烧纸上坟引发火灾,法院判决赔偿损失一万元因上坟烧纸不慎将树木烧毁,周某被土体承包人王某告上法庭,要求赔偿损失。记者今天获悉,北京市第二中级人民法院终审判决驳回周某上诉,维持一审法院作出其赔偿王某1万元的判决。2016年2月,周某在北京市房山区一村庄路边...[ 查看全文 ]2018年司法考试案例分析:银行卡被盗刷,开户行是否承担责任
留学群在这里为考生们整理了“2018年司法考试案例分析”,希望能帮到大家,想了解更多考试资讯,请关注小编的及时更新。2018年司法考试案例分析:银行卡被盗刷,开户行是否承担责任【案情】2017年8月10日22时04分,在S是L区的周某收到A银行发送的消费短信,显示其持有的借记卡在当时消费支出667859元,后查明当时周某收到的消费信息地址为在Z市某商场。周某当即致电银行客服电话,提出异议并挂失...[ 查看全文 ]